門窗加工合同|門窗加工合同(通用二十篇)
發表時間:2021-12-10門窗加工合同(通用二十篇)。
? 門窗加工合同 ?
《門窗維修合同》范文
甲方:XXX有限公司
地址:XXX市XXX路XXX號
聯系電話:XXXX-XXXXXXX
法定代表人:XXX
乙方:XXX個體經營者
地址:XXX市XXX路XXX號
聯系電話:XXXX-XXXXXXXX
身份證號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
鑒于甲、乙雙方在友好、誠信、平等、協商一致的基礎上,經過充分的商榷,就甲方委托乙方進行門窗維修服務達成如下協議:
第一條 服務內容
1.乙方為甲方提供門窗維修服務,包括門窗保養、門窗更換、門窗安裝等服務。
2.乙方提供的服務必須符合國家標準,并負責服務的質量和效果。
3.甲方需提供門窗維修服務所需的材料和工具,并全力協助乙方履行合同。
第二條 服務價格
1.門窗維修服務的價格由雙方協商確定。
2.服務價格包括所需材料費用,但不包括因甲方違約、逾期付款導致的違約金、罰款或訴訟費用等額外費用。
3.服務價格應當簽訂本合同時一次性支付,若有分期付款協議,需事先確定相關的具體方式和期限,并寫明在合同中。
第三條 服務期限
1.本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效,服務期限為自XXXX年XX月XX日至XXXX月XX日止。
2.如需延長服務期限,雙方應當在服務期限到期前達成書面協議。
3.若因甲方原因導致服務期限的變動,甲方應當承擔相關責任和費用。
第四條 違約責任
1.如乙方未按合同約定時間完成服務,甲方有權減少服務價格或終止合同。
2.如甲方未提供服務所需的材料和工具,導致服務延誤或質量不符合要求,甲方應當承擔相應的責任和費用。
3.如果因甲方原因導致乙方無法履行合同,甲方應當賠償乙方因此遭受的一切經濟損失。
第五條 保密條款
1.甲、乙雙方應當保守對方的商業機密,并不得泄露任何雙方之間的商業秘密。
2.如果因一方違反保密協議而導致對方的損失,違約方應當承擔相應的經濟責任。
第六條 合同解除
1.任何一方違反合同規定,且經過書面通知后未能改正,另一方有權解除本合同。
2.本合同解除后雙方應當協商解決相關問題并完成轉移事項。
第七條 其他條款
1.本合同未盡事宜可由雙方另行協商確定,如有需要可寫明在補充協議中。
2.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份各自保存。
3.本合同自甲方印章蓋印之日起生效。
甲方:XXX有限公司
法定代表人簽字:XXX
日期:XXXX年XX月XX日
乙方:XXX個體經營者
簽字:XXX
日期:XXXX年XX月XX日
? 門窗加工合同 ?
第一條 產品名稱、型號、數量、金額、供貨時間及數量。
第二條 質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限:質量要求及技術標準明細見附頁,買方檢驗合格后收貨,供方負責質量期限為一個月。
第五條 合理損耗及計算方法:棉紗回潮不超過8.0%(若超過8.0%按實際回潮折扣重量)。
第六條 包裝標準、包裝物的供應與回收:標準袋包裝,每袋棉紗毛重不低于25.5公斤。
第七條 驗收標準、方法及提出異議期限: 采用按照規定的各項指標要求及賣方樣品抽驗的方式,合格的卸車,如供方有異議,可派技術人員與買方技術人員共同檢驗,否則退回。
第九條 擔保方式(也可另立擔保和同):
第十一條 合同爭爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調節不成的,依法向濱州市人民法院起訴。
第十三條本合同自合同簽訂后起生效。
第十四條其他約定事項:保證棉紗配棉不低于3級;采用空粘或機械接頭。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
? 門窗加工合同 ?
甲方,(委托單位),________________________
地址,________________________
法定代表人,________________________
乙方,(人事代理單位),________________________
地址,________________________
法定代表人,________________________
一、 總則
1、甲乙雙方依據民法典本著平等互利的原則,經友好協商,就乙方為
甲方 提供 人事代理 服務訂立本協議。
2、本協議所稱“員工”是指甲方所屬所有項目中已與甲方簽訂勞動合同,由甲方委托乙方代發工資的員工。
3、甲方員工的勞動關系保留在甲方,由乙方根據甲方提供的材料為員工代發工資。
二、 甲方的義務和權利
1、甲方確保向乙方提供員工材料的真實性、合法性、完整性。
2、甲方應根據中華人民共和國勞動法及相關的地方法規管理員工。
3、甲方在每月 日前將當月代理發放工資的員工名單及工資表交至乙方。
4、甲方有權核實乙方代理發放工資的真實性和有效性,若乙方違反本協議有關條款甲方有權主張其相關權利并追究乙方的賠償責任。
5、若甲方經營狀況發生重大變化(如倒閉、瀕臨破產、兼并等)則本合同即行終止。甲方有義務在出現該情況前30日采取書面方式通知乙方,且應向乙方支付本合同終止前應支付的各款項。
6、甲方應按乙方要求及時提供甲方員工有效的相關材料,如因甲方提供材料不符合乙方要求,導致協議不能如期履行的,乙方不承擔違約責任。
三、乙方的代理范圍和義務
1、為甲方提供代發工資服務、代繳雇主責任險服務、勞動政策、法規的咨詢服務。
2、根據甲方要求,乙方還可為甲方提供人力資源顧問咨詢服務,包括人力資源管理系統診斷、人力資源管理系統方案的設計,如崗位分析、薪酬及福利方案、績效考核方案,招聘方案,培訓方案,人力資源評價及獵頭服務等。人力資源顧問咨詢服務費用雙方另行協商議定。
3、凡涉及甲方商業秘密、運營、財務、管理的相關資料、甲方員工的個人信息(包括但不限于姓名、身份證號、工資、聯系方式、住址等)等重要數據,無論甲方通過何種方式告知乙方(口頭、電子或書面形式),乙方均需為其保守秘密不得泄露不得買賣甲方員工個人信息,否則甲方或甲方員工有權要求乙方承擔相關損失和法律責任。乙方的保密義務不限于本合同的合作期限的約束,保密期限為永久。
4、乙方代發工資的人員均為甲方員工,乙方不負責為甲方員工扣繳任何稅費。相關稅費扣繳由甲方自行履行扣繳義務。
四、費用結算
乙方服務費按月計收,以當月代發工資人數為準,標準,天津每人每月元,(以下簡稱“標準服務費”),每月標準服務費低于500元的以500元為準,高于500元的以實際標準服務費為準;本合同的結算周期為月度結算,甲方將當月服務費隨當月工資一起轉賬給乙方。甲方,________旅行社(或公司)________________地址,____________________郵碼,___________電話,___________法定代表人,________________職務,________________乙方,姓名(或團體名稱)________________________地址,____________________郵碼,___________電話,___________根據國家有關旅游事業管理的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同,共同信守執行。第一條旅游的時間安排,由甲方在__年__月__日至__年__月__日為乙方提供旅游服務。第二條旅游的地點及每個旅游景點的時間安排,甲方為乙方提供的旅游景點為個。分別是________、________、________.每天的時間安排為上午________時至________時,下午________時至________時。第三條旅游的生活安排,甲方為乙方提供食宿,每天伙食在________元至________元標準內。第四條導游服務,甲方為乙方提供導游服務,服務內容,____________________.第五條旅游的費用,本次旅游的費用總計____元(包括食宿在內)。在旅游出發前____日交清。第六條旅游的交通工具,甲方為乙方提供交通工具。________、________、________等交通工具都由甲方聯系、提供,并保證乙方的旅游安全。第七條甲方的權利義務及違約金,1.甲方應按本合同的規定按時為乙方安排本次旅游。2.甲方未經乙方同意不得擅自減少或增加旅游景點和縮短旅游時間。如甲方違反約定,應向乙方賠償____%的違約金或者乙方可以要求甲方按約定繼續提供旅游服務,甲方不提供的,乙方可以自行旅游,支出的合理費用,由甲方承擔;甲方增加游覽景點的,增加的費用由甲方承擔。3.甲方應按本合同規定為乙方提供優質的服務。在旅游期間,甲方應派醫務人員、保安人員等隨行,以保證本次旅游的順利進行。4.甲方不得擅自變更或解除合同,否則按約定賠償乙方損失額________元。5.由于甲方的原因導致乙方受到財產損失和人身傷害的,甲方負賠償責任。如因第三人的過錯造成損失的,甲方在賠償后,有權向第三人追償。第八條乙方的權利義務及違約金,1.乙方應按時交納旅游費用,如違反規定在旅游出發前____天內還不交清的,甲方有權不與乙方簽訂合同,取消乙方的旅游事項。2.乙方應遵守甲方安排在本次旅游當中的安全事項及其他合理要求,不得擅自單獨行動,否則后果自負。第九條本合同在執行前或執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商同意后,另訂附則附于本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。第十條本合同一式____份,由甲、乙方各執________份。甲方,____________________代表,________________________年____月____日乙方,____________________代表,________________________年____月____日
乙方賬戶,
五、協議時限及雙方約定的其他條款
1、本協議合作期限為 年,自_________年____月____日至_________年____月____日止。協議期滿后,如雙方繼續保持委托關系的,雙方另行協商。
2、本協議履行過程中若出現尚未約定的事宜或甲方有追加服務的請求,甲乙雙方應協商解決,并以補充協議的方式另行約定。
3、本協議如需修改,必須經雙方同意并簽署修改協議后方能生效,否則視為無效。
4、本協議的條款均為打印且無一處修改,否則被修改條款無效。
5、本協議在履行過程中,若遇國家頒布新的有關法律、法規和章程造成本協議條款必須修訂時,均應以新頒布的法律、法規和章程為準。
六、爭議及處理及其他
1、本協議自雙方蓋章之日起生效,本協議在履行中若發生分歧或爭議,雙方應本著平等自愿的原則,就問題進行商榷,協商解決不成的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
2、本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份,每份效力等同。單位名稱,(甲方)________________________________
單位名稱,(乙方)__________
第一條 工程概況
1、工地名稱,____________________________________
2、工地位置,____________________________________
3、門窗面積,____________________________________
4、工程時間_____天(因受風、雨、停電等不可抗拒因素影響工期順延)。
5、工程單價,_______元,預計工程量______平,工程總造價_______元(結算按照實際平數計算)。
6、安全施工,乙方應安全施工,如造成事故責任和因此發生的費用,均由乙方承擔,與甲方無關。
第二條 付款方式
1、甲、乙雙方簽字后甲方支付乙方工程款______元。
2、工程量完成至上框,甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇, 甲方付乙方______元。
4、安裝結束后經甲方驗收合格簽字后,應支付工程總造價的_______元,剩余______作為保修金,保修期滿后無條件支付,保修期為___年。
第三條 門窗要求,_________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
第四條 質量要求,
1、乙方按設計圖紙施工。若設計變更通知設計單位,嚴格遵守國家有關施工規范施工。如不遵守施工規范,損失由乙方負責。
2、施工過程中,甲方提出變更原設計方案,更改部分的造價另簽。
第五條 如出現合同外事宜由甲乙雙方協商解決。
第六條 本合同一式三份,都具有法律效力。
甲方(蓋章),____________ 乙方(蓋章):_____________
地址,___________________ 地址,____________________
法人代表人:_____________ 法人代表人:______________
電話,__________________ 電話,___________________
手機,__________________ 手機,____________________
日期,__________________ 日期,____________________
3、本協議以下無正文
甲方(蓋章) ________________________乙方(蓋章)________________________
甲方法人或授權委托人蓋章 乙方法人或授權委托人蓋章
日期,________________________ 日期,________________________
? 門窗加工合同 ?
需方:(以下簡稱甲方)
供方:(以下簡稱乙方)為進一步明確責任、保障雙方利益,保證工程的順利進行,經雙方友好協商,在自愿以及完全清楚并理解本合同條款的基礎上按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規并結合天津市的有關規定,根據本工程的具體情況在天津市簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱: 10萬噸海水淡化廠門窗制做安裝工程
2、工程地點: 33#5#4#6#變電站、1#加氯間、1#1。
4、質量等級:合格產品
二、產品規格及工程價款
1、 塑鋼門按非標60系列型材,塑鋼窗按非標80系列型材。其他材料門窗、圍欄按圖集及驗收
2、規范施工,顏色選自廠家提供的樣品,并經過質量確認、封樣,以實際封樣為準。
3、 工程量:暫定1842.91平方米。(附件1) 工程造價:暫定900352元人民幣,(扣減乙方復試費2萬人民幣元),大寫玖拾萬零叁佰伍拾貳元整。
4、 開工日期及竣工日期,以合同有效之日起計為期30天。
三、承包方式
1 、 承包方式:包工包料。
四、質量要求及技術標準
1、以國家相關標準及乙方提供給甲方的封樣樣品為驗收標準。 門窗保證質量、等級,如有導致影響砌筑體效果,規格、尺寸不統一等質量問題,門窗運輸
2、過程中造成破損等問題,屬乙方責任,乙方應無條件予以退貨或更換,且應賠償甲方和甲方因此造成的一切損失。
五、付款方式
1 玻璃后付總款的10%,經驗收質量合格后付至總款的95%,驗收合格之日起滿一年后20日內付剩余總款的5%。
2 進度款:甲方根據乙方的生產進度陸續撥款,貨到驗收合格后付款,直至乙方生產完畢后交甲方,經驗收質量合格后方可結算。
六、結算方式
1、工程竣工后,由甲、乙雙方及監理組成小組進行供貨量結算。此結算應于工程竣工后一周內
2、完成,因乙方原因結算未完成的,實際供貨量以甲方認可的結算額為準。
3、 乙方按照甲方要求提供相應的材料發票,待甲方財務認可后辦理正式結算手續。 甲方未與乙方達成結算價或結算有爭議的,由雙方協商解決。
七、供貨要求
1、 乙方根據甲方的工期節點要求,做出供貨計劃,并提前10天書面通知甲方工程部,由甲方工程部按照甲方確定的時間節點通知乙方供貨。
2、 乙方收到甲方的供貨計劃后,7天內組織將貨供至工地甲方指定地點,并負責卸貨。乙方負責運輸及裝卸費用。
3、 貨至施工現場后由監理組織甲方、乙方進行驗收,質量及數量核實無誤后,由甲、乙、監理三方簽署供貨驗收單。
4、 供貨途中及裝、卸時的貨物損耗由乙方承擔,貨物驗收后的損耗由甲方承擔,貨供到工地后,甲方為乙方卸貨提供場地。
八、保修期限
保修期一年(自整體工程竣工驗收合格之日算起)。如在保修期間內因材料質量引起的返工,在甲方規定的.期限內,由乙方負責供貨甲方負責維修,所有費用均由乙方承擔。若因乙方原因維修不及時,甲方可以自行組織維修,因此發生的費用甲方將從乙方的供貨質保款中扣除,甲方同時擁有對超出質保金部分費用向乙方進一步追償的權利。
九、雙方權利和義務
1、 甲方的權利和義務:
a、甲方按照甲方確定的供貨時間節點,提前7天通知乙方供貨;
b、甲方負責按約定的付款方式支付工程款給乙方;
c、甲方按設計圖紙要求、有關標準規范及甲方認可的封樣標準進行驗收;
2、甲方的權利和義務:
a、甲方根據施工進度做出詳細的供貨計劃,并提前10天書面通知甲方工程部;
b、甲方負責在施工現場內為乙方提供卸貨場地,并負責材料的驗收及保管工作;
c、甲方會同監理按照施工圖紙和施工規范要求對產品質量進行驗收;
d、甲方必須按照相關規定、標準和產品質量施工說明書進行施工,如有背離施工說明書進行施工的所造成的一切損失由甲方承擔。
3、乙方的權利和義務:
a、乙方嚴格按約定的時間進行門窗的供貨;
b、乙方隨貨提供全套的施工工藝技術資料及材料質量保證資料;
c、乙方提供樣品經甲方認可后封樣,作為貨品驗收標準;
d、乙方提供產品的顏色不符合質量標準時,乙方無條件更換,并賠償延誤工期對甲方造成的相關損失。
e、乙方不能按照合同約定提供產品或服務,甲方有權解除合同,按工程實際用量與乙方結算,造成損失的要追究乙方的責任,乙方須承擔合同價款5%的違約金。門窗的成品保護:工程驗收前成品保護由乙方完成,甲方配合工作,驗收前門窗維護與維修的費用由乙方承擔,工程驗收后由甲方承擔。
十、違約責任
1、 因乙方原因不能履行合同而造成合同終止時,乙方應賠償甲方已付的全部工程款,并支付合同暫定工程總造價款10%的價款作為違約金額賠付給甲方。
2、 乙方應按合同工期嚴格執行,每延誤一天,扣工程總金額造價的5‰,未達到產品質量標準,扣除相應工程項目的所有工程款。由于甲方備料不及時、備料數量不準、無卸貨場地等原因造成乙方不能按合同要求供料,甲方承擔相應的損失賠償責任。
十一、不可抗力
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同時,雙方均不承擔任何經濟責任。
十二、爭議解決
本合同進行過程中發生爭議,雙方應本著平等、友好協商的原則解決,協商不成時,提交合同簽訂地人民法院訴訟解決,合同簽訂地點:天津市東麗區華明鎮。
十三、其他約定事項
1、乙方負責派人員及材料運輸至施工現場,并保證卸貨過程中全部人員的安全。
2、乙方應保證運輸到現場和卸貨過程中材料的質量不受損壞,如有損壞乙方應及時進行補償,以免延誤工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作順利進行。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
年 月日年 月 日 本合同不盡事宜,經雙方協議后做出的補充協議與本合同具有同等的法律效力。 本合同一式六份,甲方四份,乙方兩份,經雙方簽字蓋章后生效。
? 門窗加工合同 ?
發包單位: ______________________公司 (以下簡稱甲方)
承包單位(個人):______________________ (以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方就“_______”門窗制作事項協商一致,達成協議如下
一、項目概況:
1.工程名稱:_______________________。
2.工程地點:_______市_____區______路。
3.門窗面積:約_________________m2。
二、施工內容:
門窗制作:包括加工制作、車間協調、門窗成品保護、現場負責
驗收、因質量問題引起的維修和更換等。
三、合同價格及管理:
。
2.乙方作為甲方生產班組,由甲方提供相關支持,乙方必須以甲方名義組織生產。
管理費及利潤補償等都包含在甲方向乙方支付的人工費內,乙方不得就此索取甲方任何費用。以上費用由甲、乙雙方協商共同確認的。
四、制作質量標準:
1.本工程門窗采用標準圖集
2. 門窗成品質量應符合xx規定。
、《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB、《塑料門窗安裝及驗收規程》(DBJ。
由甲方采購,乙方按甲方指定的設計要求及有關標準保證質量制作。
五、制作責任事項:
1.甲方權利及義務
(1)合同簽訂后天內與乙方確認門窗加工生產圖紙,并向乙方進行現場交底。
(檢查工程制作質量、進度、隱蔽工程制作的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各車間之間的協作與配合工作。
(3)協調車間向乙方提供成品及工具堆放場地。
(4)甲方按合同規定組織工程制作驗收,并按合同的期限做好制作竣工結算。
(。
2.乙方的權利及義務
(檢查工程制作質量、進度、隱蔽工程制作的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調單位各車間之間的協作與配合工作。甲方按規范要求負責隨機抽檢乙方生產的成品門窗至檢測部門進行性能檢測。乙方必須服從甲方技術部和生產部的管理要求和技術要求,如乙方有疑問或建議必須經甲方相關部門核實和同意。
(2)乙方負責按工程制作圖紙預算生產所需材料及輔材明細,由甲方核實確認。
(,以及車間內所有的垂直運輸和裝卸等。
(工程制作材料和輔材料明細清單,及時與甲方技術部溝通確認,保證門窗制作的準確性,并準確的在門窗制作圖紙上標注明其位置及尺寸,保證滿足安裝要求。
(5)制作圖紙必須由甲方技術部核實其部門負責人簽字確認,制作圖紙為一式三份,原件為技術部存檔,生產部一份,制作班組一份。
(保量、按期完成制作任務,處理負責制作過程中的各項事宜。
(保護等工作,服從總承包單位的全面管理。
(
(的監督和管理,并服從甲方單位對工程制作總進度計劃安排與施工協調。如乙方違規或不服從甲方管理,甲方有權停止乙方的制作任務,嚴重的可單方終止合同,并扣除乙方已經完成工程的40%作為處罰。
(乙方要嚴格按甲方審批后的加工圖紙和國家現行的《制作及技術驗收規范》進行制作,確保制作工程質量和合同工期。如乙方原因造成的質量損失和延誤工期,甲方由絕對權力對乙方做出相應處罰,乙方必須無任何爭議的執行。
(乙方必須參加工程制作驗收,工程制作竣工驗收合格后,應按甲方要求及時辦理制作竣工資料的移交,編制工程制作結算,并及時交與甲方生產部和質檢部及財務、倉庫核對和簽字確認。
(乙方工程制作日完工后及時清運垃圾、清理車間和設備,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。
(制作期間,乙方因制作工程被甲方單位及政府職能部門處罰的,乙方自行負擔該項罰款。
(乙方負責所做的成品保護及中間驗收、竣工驗收。
(乙方對工程制作過程中的生產安全工作負全部責任,與甲方無任何關系。甲方有權強制乙方為參加生產人員投意外傷害保險,每人保額不得低于4萬元,乙方必須在合同簽訂后5個工作日內將保險單提供甲方核準,如乙方不按照甲方之規定要求投保,甲方有權單方撤銷合同。
(如乙方不能按質量和安全要求組織生產,甲方有權要求乙方退場,由甲方另行發包該工程制作。因后續制作生產產生的多余費用將由乙方承擔,甲方有權拒絕乙方前期制作費的支付,待后續者將剩余制作工程完成結算清后,再于乙方結算,并扣除乙方合同中工程量10%的違約金。
六、中間驗收及工程驗收:
驗收認可后方可進入下一道工序。
、生產部、乙方共同參加,初驗通過后約定交工驗收時間,辦理工程制作移交手續。
技術和技監、乙方、組成制作工程交工驗收小組,對本項目制作進行全面的檢查驗收,驗收通過后,甲方、乙方辦理書面移交手續。
七、工程制作監理:
1.甲方負責本門窗工程總項目。乙方應指派代表負責與甲方互相聯絡,服從甲方管理部門的批示和管理;按時參加甲方會議,未經許可無故缺席一次罰款100元。
2.乙方必須接受甲方單位的協調與管理,配合其他車間對制作圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。
電氣、腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經甲方分管經理同意后,方可辦理。
人工損失,也由乙方負責。
文明生產及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。
? 門窗加工合同 ?
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中華人民共和國同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方協商一致同意,甲方將__________________的塑鋼門窗、百葉窗制安工程由乙方承建施工。為明確雙方權利和義務,簽訂合同如下:
第一條、工程概況
一、工程名稱:中空玻璃朔鋼門、窗、百葉窗制做與安裝。
二、工程地點:__________________.
三、工程內容:門、窗、百葉窗的制作、搬運、安裝、載裝玻璃、安裝五金配件等,包括國家規范要求的全部工作內容。
四、工程量:__________________的塑鋼門窗、百葉窗工程,總面積約平方米,竣工后實做實收結算
五、施工工期:自簽訂合同之日起到______年______月______日乙方完成備料及加工,______年______月______日起開始安裝(進場時間乙方要及時與土建方溝通),______年______月______日之前安裝完畢(如有特殊情況乙方應與現場監理、甲方溝通同意后方可順延工期),在加工期間甲方、監理要到現場檢查(時間待定),半成品進場后乙方向監理申報組織破壞性檢查,由于乙方原因導致無法施工,乙方每拖延一天,乙方按工程結算價款的千分之一支付給甲方;停工超過______天,乙方應無條件退場,所投入的工程材料及余款均不予結算,作為賠償甲方的損失。
第二條、承包方式
包工包料,包安全,即:含傷亡事故費用及法律責任,包質量、包機械設備、包環境保護、包施工費、包工程驗收、包材料費、稅費、土建配合費、性能檢測費等各種費用均包含在合同造價內,實行一次性包干價,在本工程竣工驗收合格時限之內,不管市場價格如何變動,均不調整。
第三條、工程款計算及付款方式
一、計算標準
按總施工量實做實算,以窗框外沿尺寸為計算面積,以平方米為單位計算單價,具體尺寸按工程部制定的尺寸標準,門窗每邊尺寸誤差5mm,超出部分費用由乙方自行承擔。
二、單價
塑鋼推拉塑鋼門窗______元整/平方米(小寫:______元/㎡),平開門窗______元整/平方米(小寫:______元/㎡),塑鋼百葉窗______元整/平方米(小寫:______元/㎡)。
三、付款方式
1、乙方施工完成總工程量的______%時,甲方應付總工程款的______%給乙方。
2、乙方施工完成總工程量的______%時,甲方應付總工程款的______%給乙方。
3、乙方施工完成總工程量的______%時,甲方應付總工程款的______%給乙方。
4、余下的______%工程款在工程驗收合格后,乙方向甲方提供本工程款的全額______發票(為______市______區地稅開具的______發票),甲方在一個月內付清;留______%作為保修金,保修期一年,保修期從整個小區綜合竣工驗收合格之日起算。到期在乙方履行保修義務后保修金返還乙方。在保修期間如因乙方的原因造成維修項目時,乙方接到甲方或物業的通知4個小時之內必須到達現場維修,如按時不到,物業有權另請他人維修,所產生的費用雙倍從乙方的保修金中扣除。
第四條、甲、乙雙方必須做到
1、甲、乙雙方都必須制定施工方案,商議后統一方案,并遵照執行。
2、乙方應嚴格按照國家標準和現行規范進行施工。
3、制作尺寸按圖紙和標準圖集及現場實際洞口尺寸,并將各型號門窗大樣報建設單位工程部簽字確認后方可施工。
4、乙方在該工程使用的所有材料及配件都必須將樣品報送甲方工程部,經甲方和監理驗收同樣后方可使用,并將樣品保存作為驗收的依據。
第五條、雙方責任
一、甲方
1、甲方工程部及現場監理共同負責質量監督。
2、負責組織乙方和設計單位、監理及土建施工單位進行現場交底。
3、按合同條款向乙方支付工程款。
4、向乙方提供工程所需施工圖一套。
二、乙方
1、按設計標準、圖集、現場尺寸及甲方要求負責材料采購制作與安裝。
2、接受甲方代表、現場監理的檢查與監督,確保工程質量。
3、遵守甲方工地的規章制度生產,做到文明施工、安全生產,全額承擔質量和安全事故所產生的一切經濟費用與法律責任。
4、在施工中,若技術監督局等政府有關部門例行相關檢查,因法律法規對本合同所產生的一切費用由乙方負責。
5、乙方所屬施管人員,與甲方不存在任何關系。
第六條、質量與驗收
一、質量等級:設計品種為白色中財牌塑鋼系列,制安工藝要求達到合格等級。
二、原材料驗收標準為:甲方工程部提供的門、窗、百葉窗尺寸、規格、型材型號及要求。
三、內窗推拉安裝應關閉嚴密,間隙均勻,開關靈活,框、扇方正,表面平整,縫隙填嵌飽滿、密實、平滑、無裂縫,配件齊全,安裝牢固、適用,保證防水、防滲,窗、門外延與墻體間必須滿打泡沫劑。
四、乙方制成的半成品和成品,必須經甲方和有關技監入員現場做破壞性抽查驗收后,符合設計要求和本合同約定,方能進行窗框、窗扇安裝。如破壞性抽查不合格,視乙方制成的半成品和成品均為不合格,在限期內全部返工修改,所產生費用均由乙方負責。
五、窗框制作尺寸,一律以施工圖紙、變更通知單、標準圖集,門窗大樣報建設方審定為準,并保留該審定作為驗收依據。
六、驗收方式,按國家標準結合設計要求和本合同約定驗收。
第七條、材料供應
一、材料由乙方自行采購,必須使用甲方指定的品牌。
二、乙方采購的材料和配件必須有產品合格證及產品相關進場報驗資料,經甲方與監理驗收并書面簽字同意方能使用,若乙方的原因致驗收不合格而造成的所有損失由乙方承擔,由此造成了甲方或土建施工方的所有損失均由乙方承擔。
第八條、其他條款
一、設計變更甲方須提前7個工作日通知乙方,如甲方未及時通知乙方造成的損失由甲方承擔。
二、乙方的施工、管理人員進入施工現場必須佩戴安全帽及勞保防護用品用具,嚴格遵守國家、______省安全法規和條例。
三、雙方協定,進場材料、半成品、成品保管由乙方負責。
四、如因乙方施工的原因造成滲水漏水將業主已裝修好的房屋損壞時,乙方要負責金額賠償。
五、本工程乙方不得轉讓他人施工,如有發現,甲方有權單方終止合同執行,并拒付任何款項,乙方已安裝的所有工程及材料作為賠償甲方,乙方在接到甲方書面通知之日起三日之內退出施工現場,不得有任何理由拒絕退場。
1、未盡事宜,雙方協商解決。
2、本合同一式______份,甲乙雙方各持______份,簽字蓋章生效。
甲方(公章):__________________
乙方(公章):__________________
日期:______年______月______日
? 門窗加工合同 ?
供方(全稱):____________________________
上訴人(原審被告)北京中新聯數碼科技股份有限公司,住所地北京市海淀區翠微路2號院內實驗樓411-412房間。
法定代表人俞敏,董事長。
委托代理人張克云,男,1962年12月26日出生,漢族,北京中新聯數碼科技股份有限公司法律顧問,現住北京市海淀區翠微路2號院內實驗樓411-412房間。
委托代理人張春雨,男,1960年2月9日出生,漢族,北京中新聯數碼科技股份有限公司業務經理,住北京市西城區東口袋胡同2號。
被上訴人(原審原告)北京金視光盤有限公司,住所地北京市海淀區杏石路30號。
法定代表人李小健,董事長。
委托代理人張永軍,北京市博金律師事務所律師。
委托代理人藍曉東,北京市博金律師事務所律師。
上訴人北京中新聯數碼科技股份有限公司(以下簡稱中新聯公司)因與被上訴人北京金視光盤有限公司(以下簡稱金視光盤公司)加工合同糾紛一案,不服北京市海淀區人民法院海民初第12041號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年11月26日受理后,依法組成由法官陰虹擔任審判長,法官寧勃、常潔參加的合議庭公開進行了審理。本案現已審理終結。
金視光盤公司在一審中起訴稱:XX年8月至XX年1月期間,中新聯公司委托金視光盤公司加工光盤。金視光盤公司按照要求完成了光盤加工,中新聯公司應支付加工費總計285 032.75元,其中母盤加工費254 900元,光盤加工費30 132.75元。雙方簽署款項確認書后,中新聯公司支付了200 000元加工費。中新聯公司尚拖欠加工費共計85 032.75元未支付。金視光盤公司訴至法院,請求判令:1、中新聯公司支付光盤復制加工費85 032.75元;2、中新聯公司賠償利息損失,從XX年4月1日開始計算至XX年4月1日,以欠款本金為基數,按照銀行同期貸款利率計算;3、由中新聯公司并承擔本案的案件受理費。
中新聯公司在一審中答辯稱:雙方簽署的確認書的數額是屬實的,但是確認書的時間與金視光盤公司的數額的不相符。支付的50 000元與抵消的150 000元,數額也是屬實的。中新聯公司欠金視光盤公司的款項是按照加工費抵消的,還有82 560元應該抵消,所以中新聯公司的欠款應該是2473元。關于違約金,由于金視光盤公司的損失是不存在的,因此不存在損失賠償的問題。
一審法院審理查明:XX年9月至XX年1月期間,金視光盤公司與中新聯公司存在加工承攬關系,中新聯公司委托金視光盤公司加工光盤。金視光盤公司履行合同后,中新聯公司尚有部分加工費未付。XX年3月30日,金視光盤公司與中新聯公司共同簽署款項確認書,確認合同總貨款為285 032.75元,中新聯公司尚欠金視光盤公司加工費235 032.75元未付。
一審法院判決認為:金視光盤公司與中新聯公司存在加工承攬關系,雙方雖然未簽訂書面合同,但存有實際履行行為,所設立的加工承攬關系為當事人真實意思表示,未違反國家法律或行政法規的強制性規定,該院確認有效。
金視光盤公司交付了定作物,中新聯公司已與金視光盤公司共同簽署的款項確認書,確認了中新聯公司的欠款數額,中新聯公司應該在款項確認后予以付款。中新聯公司未按確認書支付加工費,已構成違約,應承擔相應的違約責任。金視光盤公司請求支付加工費于法有據,該院予以支持。
關于中新聯公司提出由于金視光盤公司的損失是不存在的,因此金視光盤公司認為不存在損失賠償的問題一節,該院認為,中新聯公司存在遲延付款的違約行為,造成了金視光盤公司資金利息損失,應當承擔違約責任,該院對該抗辯不予認可。
金視光盤公司僅請求XX年4月1日至XX年4月1日之間利息,屬于自愿放棄權利的行為,該院對此不持異議。綜上所述,該院依據《中華人民共和國合同法》第八條、第一百零九條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條第一款及有關法律之規定,判決:中新聯公司于判決生效之日起十日內給付金視光盤公司加工費八萬五千零三十二元七角五分及利息損失(自二○○六年四月一日起至二○○七年四月一日止,以未付加工費為基數,按照中國人民銀行同期貸款利率計算)。
中新聯公司不服一審法院上述民事判決,向本院提出上訴。其主要上訴理由為:一、一審審理程序違法。本案雖然經過開庭審理,但只是以簡易方式進行,并未組成合議庭,也未經過合議庭審理,故程序違法;二、中新聯公司在簽署款項確認書時,要求就確認的欠款可以在中新聯公司給金視光盤公司加工光盤的加工費中抵消,這符合雙方的利益。事實上,在簽署了款項確認書之后,金視光盤公司又委托中新聯公司加工了光盤,且發生了82 560元的加工費,因此,中新聯公司不再欠金視光盤公司85 032.75元加工費。綜上,請求二審法院撤銷一審判決,將本案發回重審或者依法改判。
金視光盤公司服從一審法院判決。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
另查,金視光盤公司認可雙方在簽署款項確認書之后,中新聯公司又支付了15萬元的加工費。
以上事實,還有雙方當事人在本院審理期間的詢問筆錄在案佐證。
本院認為:金視光盤公司與中新聯公司雖然未簽訂書面合同,但雙方之間已經形成了事實上的加工承攬合同關系,該加工承攬合同關系系雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反法律、行政法規的強制性規定,應屬有效。雙方于XX年3月20日所簽署的款項確認書系對雙方之間債權債務的確認,中新聯公司應該按照款項確認書確認的數額向金視光盤公司支付加工費。中新聯公司主張金視光盤公司尚欠其加工費應屬另一法律關系,應另案解決。此外,一審適用普通程序,開庭進行審理,且各方當事人均在開庭筆錄上簽確認,故一審審理并不存在程序違法問題。中新聯公司的上訴理由不能成立,其上訴請求,本院不予支持。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二千零五十元,由北京中新聯數碼科技股份有限公司負擔(于本判決生效后七日內交至一審法院)。
二審案件受理費二千零五十元,由北京中新聯數碼科技股份有限公司負擔 (已交納)。
? 門窗加工合同 ?
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
工程名稱:斑魚府(開發區店)
工程地點:大連市開發區黃海西路195—35號
工程內容:斷橋鋁門窗制作安裝。
工期:配合總體工程進度施工,于 年 月 日完工。
第二條:合同價款:
1、斷橋鋁門窗工程預計總面積;_________㎡
2、斷橋鋁門窗每平方米__________________元
3、斷橋鋁門窗總造價大寫: 小寫_______元
第三條:支付方式:
1、乙方開工甲方付合同總價的40%作為工程進度款。
2、工程完工驗收合格付60%。
第四條:材料質量:
1、型材:斷橋鋁、均符合國家有關標準,顏色茶青色,
2、玻璃為5+5雙鋼玻璃,玻璃均符合國家有關標準。
工程驗收提供相關質保資料、保修期為三年(自竣工驗收合格之日起算)。
3、按國家有關法律、法規、規范驗收。
第五條:雙方責任:
一、甲方責任:
1、甲方應提供乙方所需工程設計圖紙、施工要求說明、有關洽商變更及有關技術文件等作為乙方產品設計和施工有效依據,由于甲方變更圖紙或施工錯誤給乙方造成的損失由甲方負責。
2、甲方無償提供乙方用水、用電,材料堆放場地的使用,
3、協調乙方與土建及其它施工單位配合問題,負責審定施工進度方案和組織竣工驗收工作:
二、乙方責任:
1、服從甲方、監理、建設單位的統一領導和調度。
2、確保工程質量及工程進度。屬乙方施工造成質量問題,由乙方負責無條件返工,由此給甲方造成的費用損失及工期延誤由乙方自負。
3、確保工程用材的質量,并提供有關技術文件,所用材料入場前提供產品質量合格證及相關檢測資料。
4、嚴格按照甲、乙雙方在合同中確定的材料質量標準進貨,進入現場后雙方要驗貨,如出現與合同中材料質量標準不符時,乙方應無條件及時退貨,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
5、確保安全作業,文明施工,安裝現場做到場清料清,出現安全、質量事故時由乙方負責。
6、施工期間,現場材料由乙方管理保護。如有損失,乙方自負。
7、保證現場的管理和技術力量。
8、嚴格按照施工圖和說明書進行施工,確保工程質量,按合同規定時間如期完工和交付。
第六條:違約責任:
本合同雙方代表簽字蓋章后生效,任何一方違約,均應按合同法有關規定向對方賠償所造成的經濟損失和償付違約金。
第七條:爭議處理:
甲乙雙方發生糾紛,甲乙雙方本著合作精神協商解決,解決不了,向當地人民法院提起訴訟。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
? 門窗加工合同 ?
承包人(全稱):新疆天啟建設工程有限公司烏魯木齊一分公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,結合本工程具體情況,為明確責任,協作配合,確保工程質量,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
一、工程概況 發包人(全稱):新疆興國房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)
工程名稱:興國·紫園二期花園洋房、別墅、幼兒園工程內容:發包方所提供的施工圖紙范圍內的彩色塑鋼窗、斷橋鋁合金窗、鋼質進戶門、拼接門、氟碳門、防火門安裝工程資金來源:自籌
二、工程承包范圍:發包方所提供的施工圖范圍內的彩色塑鋼窗、斷橋鋁合金窗、鋼質進戶門、拼接門、氟碳門、防火門安裝工程。
三、合同工期
門窗安裝與主體工程同步。
第一條 工程概況
1.4.12(24-29#別墅);防腐木藝假窗綜合單價為517元/m2(別墅);塑鋼窗(矩形窗)綜合單價:396元/m2,弧形窗470元/m2(幼兒園、12#、綜合單價為1050元/m2(12#、13#花園洋房)。幼兒園斷橋鋁合金門連窗1400元/m2。
1.4.2門采購范圍(24-26#別墅、幼兒園、12#、13#花園洋房)
本綜合單價包括但不限于如下內容,門窗樣品及送審(包括型材樣品的送審),門窗的翻樣、供料、制作、主材及輔材的場內運輸、現場搬運、‘安裝框扇、校正、五金件、玻璃、配件的材料安裝費、周邊塞口、硅膠嵌縫、門窗四周專用發泡劑嵌縫、竣工全面清掃、原材料及成品的檢測試費、竣工未交付前的產品保護費、驗收淋水試驗費、資料編制歸檔費、施工人員保險費、文明施工、夜間施工申報、乙方合理的管理費、利潤、稅金等一切費用,不再計取任何費率。
1.5塑鋼窗要求:
(1) 幼兒園、12#樓、13#樓使用屯河/中油/海螺彩色塑鋼65型材,(外彩內白)窗襯鋼使用1.5㎜,門窗玻璃選用4+9A+4+9A+4(浮法白玻)中空玻璃;玻璃原片采用國內優質品牌,窗玻璃面積小于等于1.5㎡要求汽車級5㎜白色浮法玻璃,大于1.5㎡小于1.8㎡采用6㎜安全鋼化玻璃,落地面低于500玻璃采用安全玻璃,外窗的開啟面積大于窗面積的30%。
(2) 配件使用堅朗、北鑫、國強優質配件,毛條、膠條、密封膠均須采用優質產品。
(3) 壓條采用橡塑共擠。
(4) 保溫等級達到2級以上,外門窗的抗風性能和氣密性能為4級,水密性能為3級。
(5) 所有平開門窗均需設置風撐一套,所有可以開啟的外門窗應預留紗窗和紗門安裝位置。
(6) 其它要求:制作、安裝、維護須符合國家及行業標準。
(7) 窗框與墻體之間使用發泡劑填充。
(8) 重視玻璃與五金件。玻璃應平整、無水紋。玻璃與塑料型材不直接接觸,有密封壓條貼緊縫隙。五金件齊全,位置正確,安裝牢固,使用靈活。
(9) 門窗表面應光滑平整,無開焊斷裂。密封條應平整、無卷邊、無脫槽、膠條無氣味。門窗關閉時,扇與框之間無縫隙。門窗四扇均為接一整體、無螺釘連接。
(10) 推拉門窗開啟滑動自如,聲音柔和,絕無粉塵脫落。門窗框、扇型材內均嵌有專用鋼襯。
(11) 玻璃應平整、安裝牢固,安裝好的玻璃不直接接觸型材。不能使用玻璃膠。若是雙玻平層,夾層內應沒有灰塵和水汽。開關部件關閉嚴密,開關靈活。
(12) 塑鋼門窗均在工廠車間用專業設備加工制作,不能在施工現場制作。
1.6斷橋鋁合金要求:(門聯窗或特殊門窗)
(1) 鋁合金門窗的設計方案由甲方提供的圖紙,乙方確認。
(2) 鋁合金窗開啟形式:內平開窗。
(3) 窗框扇均需隔熱斷橋鋁合金65型材(眾合)。隔熱條材料采用聚酰胺66(PA66)。
(4) 鋁合金窗固定或開啟框料處均設置排水孔。
(5) 鋁合金外窗鋁型材接縫處均應打上密封樹脂膠作防水處理并不得影響美觀。顏色為:型材表面顏色為深咖色(見效果圖)。
(6) 鋁型材與水泥砂漿的.接觸面必須采用優質密封膠作防水密
? 門窗加工合同 ?
需方:_________(簡稱甲方)
供方:_________(簡稱乙方)
通過招投標確定乙方為甲方的協約單位________________公司開發興建的小區團購區主樓鋁合金窗制作用鋁合金型材供貨單位,經雙方協商達成如下協議。
一、品牌及規格厚度
乙方向甲方提供“金剛”868系列,ZKB50系列高分子電泳鋁型材,顏色為銀白色(須提交質量檢測報告書),鋁合金型材厚度為1.4m/m,壓線條為1.0m/m,乙方向甲方所供高分子電泳鋁型材,甲方用于協約單公司制作鋁合金窗戶所用,乙方所供鋁合金窗型材部分其他部位所用型材的厚度以廠家提供的技術參數《____鋁合金門窗需斷面圖冊》標注尺寸為準。
二、鋁型材價格
“金剛”系列高分子電泳鋁型材一律以每噸貳萬柒仟元(kg/27元)結算,此價為含稅包送到現場的價格,乙方須提供國家專用增值稅發票(稅率17%)。
三、供貨具體型號及數量
____“金剛”高分子電泳鋁合金型號(銀白色)
說明:
1、以上各項規格型材按每m/kg重量計算,每kg單價均按27元計價
2、具體用量以現場用料實際收貨數量進行結算。
四、質量標準及要求
1、鋁合金型材材質符合GB/T8478-20____國家標準。
2、乙方提供的高分子電泳鋁型材各項性能指標參數符合國家建設部評定(證書號:建科評200308號)指標要求。
3、所供材料每批次需提交廠家質量檢測報告和合格產品證書。
4、所提供材料的外觀及包裝必須完好無損,表面損傷、擦痕的一律退回包換。
五、供貨時間
合同簽訂后,乙方需及時組織貨源,甲方須提前三天用書面計劃通知乙方供貨日期,乙方在接到計劃后三天內將貨送到制定地點,甲方簽約單位的供貨周期為60天,工期緊迫,請乙方在供貨過程中協作配合。
六、包裝、運輸、裝卸車費用
1、汽車運輸,乙方貨物的包裝須符合汽車運輸的要求。
2、運輸及裝卸車費用由乙方承擔。
3、運輸保險及裝卸車的安全責任全部由乙方負責。
七、付款及結算方式
1、乙方提供國家專用增值稅發票(稅率17%)。
2、先貨后款,不支付預付款。
3、以每批次送貨貨款總額叁拾萬元作一結算,經驗收合格后,憑收貨單位收貨人簽字的收貨清單辦理結算,甲方支付本批次材料貨款總額的80%,以此類推。
4、余款的20%待甲方簽約單位竣工驗收合格后支付。
八、其他
1、本合同標的物鋁合金材料與_________年____月____日有限供公司與門窗公司簽訂的《團購區鋁合金窗制作安裝施工合同》標的物鋁合金材料同一。
2、未盡事宜,雙方協商解決,協商未果向仲裁委員會申請仲裁,本合同一式陸份,甲乙雙方各執三份,經雙方簽字蓋章后正式生效。
甲方:_________________
__年__月__日
乙方:_________________
_________年____月____日
? 門窗加工合同 ?
甲方:________看守所 (以下簡稱甲方)
乙方:________正藝裝璜部 (以下簡稱乙方)
一、甲方辦公樓正門需安裝不銹鋼門一道,承包給乙方加工安裝,經雙方共同協商,達成如下協議。
二、承包單價及金額:尺寸為:寬________米,高________米,計________平方米,每平方米________元,合計金額大寫:________元整(¥________元)。
三、付款方式:乙方加工安裝完畢后,由甲方驗收合格,乙方開具正式發票一次性付清款項。
四、乙方責任:在加工和安裝過程中,需注意安全,如出現安全情況,由乙方自行負責。此門保質期為一年(鎖具除外)。
甲方將工程承包給乙方,結合本工程具體情況,經雙方友好協商,特簽訂本合同,以共同信守和履行。
甲方:開陽縣看守所 (以下簡稱甲方) 乙方:開陽正藝裝璜部 (以下簡稱乙方) 甲方辦公樓正門需安裝不銹鋼門一道。
五、完工日期:自合同簽訂之日起30日內完成。
六、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起執行。
甲方:開陽縣看守所 代表: 乙方:開陽正藝裝璜部 代表:
年 月 日驗 收 申 請
開陽縣看守所:
我裝璜部為你所加工安裝的不銹鋼大門現以安裝完畢。特請貴所組織人員進行驗收為謝!
開陽正藝裝璜部
________年________月________日
? 門窗加工合同 ?
甲乙雙方經友好協商,本著互利互惠的原則,依據《中華人民共和國合同法》以及相關國家法律、法規,就“俊峰?龍鳳云洲”二期開發中1#、2#、7#樓塑鋼門窗的制作和安裝分包工程達成如下協議:
“俊峰?龍鳳云洲(1#、2#、7#樓)工程”塑鋼門窗制作和安裝施工。
(1)乙方進場后,應按甲方提供的塑鋼門窗設計施工圖,制作室內樣板(計入工期),經現場監理方和甲方共同驗收合格后再正式施工。
(2)乙方進場后,應按甲方提供的塑鋼門窗設計施工圖要求,完成材料的下料、存放、保管、加工、場內外運輸、安裝等工作內容。
本工程項目工期為90日(隨土建外墻施工進度完成制作安裝),自乙方進場之日開始計算(具體進場時間以甲方書面通知為準)。
2、質量標準:塑鋼門窗的力學性能、物理性能(抗壓性能、氣密性能、水密性能),保溫性能、空氣聲隔聲性能、采光性能均需滿足《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料門》JG/T180-、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T140-2005和建筑設計相關要求。
新規范執行標準型材(1)推拉窗 ,L;
(2)推拉門 ,L;
(3)平開窗 ,L;
(4)平開門 ,L。
3、安全質量和驗收標準:《塑料門窗安裝及驗收規程》JG/T103-96和施工方提供的經建設方確認的樣品,并包驗收合格。
1、型材:遼寧忠旺牌60系列優質白色PVC塑料型材。
2、玻璃:成都明達或川玻牌雙層中空浮法白色玻璃5 6 5。
3、玻璃面積≥O必須使用安全玻璃,面積≥O的有框玻璃應使用安全玻璃。
4、落地窗的玻璃底邊離最終裝修面積應小于500L必須使用安全玻璃。
5、七層以上(含七層)的外開窗必須使用安全玻璃。
6、五金件、鋼襯:分別為山東國強、瑞德和盤龍牌,符合國家新行業標準,且必須與塑鋼型材匹配。
7、塞縫發泡劑、密封膏、玻璃膠:成都高端和安泰牌,符合國家新行業標準,適合與塑鋼門窗配用且自成體系。
8、毛條、膠條:分別為吉大、重慶長橡或春光牌,符合國家行業標準,材質為三元乙丙。
窗型和具體尺寸、材質要求見附圖。
四、工程量的確認:
2、窗的工程量結算方式:按安裝成型的框外圍面積計算(框的長度按中到中計算)。
以安裝成型的門、窗外框外圍凈尺寸計算面積。
2、本工程綜合單價為包含市場材料價格風險和安全風險等一切費用在內的包干價,含乙方完成單位工程量所需要的'材料費、材料檢測費、機械費、人工費、運費、管理費、利潤、稅金(不含與各施工單位的配合費)、施工噪音、環境保護、安全文明生產、成品保護和場地清潔費等所有費用,甲方不再承擔綜合單價以外的任何費用。
本工程按單棟工程進度付款。單棟門、窗框安裝完畢并經監理單位和甲方共同驗收合格后10日內,付該棟工程總價款的30%,扇和玻璃安裝完畢并經監理單位和甲方共同驗收合格后10日內,付該棟工程總價款的50%,工程全部安裝完畢并經相關職能部門竣工驗收合格后20個工作日內辦理結算,辦理完結算后7日內付至該棟工程總價款的95%,余5%作為質保金(質保期一年),竣工驗收合格后一年質保期內若無質量問題,甲方于一年質保期后7日內無息退還。
(三)乙方于合同簽訂之日即向甲方支付履約保證金五萬元正。甲方待乙方在窗框安裝完畢并經監理單位和甲方共同驗收合格后7日內無息返還。
1、本工程所需材料均由乙方購買。乙方使用于本工程的材料質量、規格應符合甲方提供的塑鋼門窗設計施工圖要求和國家相關施工驗收規范。
2、乙方所購材料在進場前7日內應向甲方提供產品生產廠家的營業執照、生產許可證復印件以及相關產品檢驗證書、合格證、實物樣品原件存檔,并經甲方檢驗認可后方可進常
3、乙方材料自進場之日起,應自行承擔保管義務,如有丟失、損壞等,甲方概不負責。
4、如乙方進場材料質量與報樣不符,達不到以上規范要求,造成停工、返工或工期延誤,乙方應向甲方支付賠償金十萬元,如不足以彌補實際損失的,乙方應另按實際損失額進行賠償且工期不得順延。如因甲方原因造成停工、返工或工期延誤則經雙方核準后工期順延。
5、乙方進場材料如需代換,應取得甲方書面認可后方可替換。
1、提供施工電源接口供乙方使用,配合乙方協調各進場施工單位的關系,協調土建施工單位配合乙方塔吊運輸并指定乙方安裝人員住宿地點(產生費用由乙方承擔)。
2、向乙方提供安裝所需的兩條標準線(水平線、洞口垂直中心線)。
3、有權對乙方工程質量進行監督檢查。
1、乙方應根據甲方安排的施工計劃按期完成約定工作內容,并遵守施工現場的各項安全文明施工制度和服從甲方現場負責人的指揮。乙方現場施工人員應具備相應的資格證書和上崗證。
2、乙方應自費在甲方提供的水、電接口處安表計量,并按月向相關部門繳納水、電費用。
3、乙方在安裝施工期間,應愛護施工現場,不得無故損壞甲方已完工程。如非主觀故意破壞,乙方應按甲方要求予以復原或按實際損失予以賠償。
4、乙方在施工地內外的成品、半成品、材料、機具、工具等的保護由乙方自行承擔。
5、乙方自接到甲方通知后,應于24小時內派人完成工程交工、交房驗收及業主驗收前的清理和清潔衛生,如乙方不能及時派人清潔或不能在甲方要求的時間內清潔完畢,則甲方有權另人另行雇人進行清潔,并按60元/人工日在乙方最后的結算款中扣除。
6、乙方應向甲方交付肆套裝訂完整的塑鋼窗的竣工驗收相關資料,并確保所交資料符合驗收標準。
7、乙方應嚴格按甲方提供的塑鋼門窗設計施工圖和已經甲方和監理方確認的樣板進行施工,如在制作加工、結構連接組裝等施工過程中出現弄虛作假或偷工減料等不正當行為,甲方有權調整工程量或單方終止執行本合同,由此造成的一切損失和責任均由乙方承擔。
8、乙方應委派具備專業資質的人員為本項目的現場管理人員,并將相關資質和證照復印件交至甲方備案,指定為現場項目經理全面負責現場施工管理工作,同時向甲方出具項目經理的授權委托書。若乙方中途需更換項目經理,應向甲方書面申請,經甲方許可后方予更換,否則,乙方應向甲方支付賠償金5000元/次。
1、對于工程竣工驗收合格后一年質保期內因材料、制作、安裝的質量問題(人為因素人為損壞和不可抗力因素除外),乙方應在接到甲方通知后12小時內,派技術人員免費維修,乙方如未按要求到場維修,按1000元/天向甲方支付賠償金,賠償金從質保金中抵扣。如乙方不能及時派人維修,甲方有權另行安排人員進行維修,產生費用在質保金中扣除。若質保金不足以抵扣的,乙方應根據實際損失數額予以補償。
2、乙方應負責維修因住戶使用不當造成的損壞,并僅向業主收取材料費和適當的人工費。
1、乙方必須嚴格執行國家、地方和項目制定的各項安全管理規定和措施。
2、乙方必須建立健全的班組安全組織機構,設立專職安全負責人及班組兼職安全員,保證安全文明施工。由于乙方原因造成的自身或他方人員傷忘亡及財產損失的安全事故,一切責任與費用均由乙方承擔。
3、甲方有權督促乙方定期做好班內安全教育,不定期對乙方操作人員進行本工種有關的安全知識抽查,并要求乙方更換不合格的人員。乙方應于接到甲方通知后3日內對不合格人員予以更換,逾期不換的,應向甲方支付賠償金1000元/次。
4、若乙方未經甲方同意擅自拆除安全防護,乙方應向甲方支付賠償金1000元/次。
5、因工程質量問題造成人身及財產損害,責任由乙方承擔。如造成甲方損失,乙方應全額賠償。
1、乙方應隨土建工程外墻施工進度同步完成所有塑鋼門窗的安裝、調試工作,經報請質檢部門進行單體竣工驗收合格及破壞性檢驗后7日內雙方辦理移交手續。
2、本工程竣工后三十日內由乙方編制符合重慶市建設檔案館規定標準的工程技術檔案資料一式三份交總包方匯總,裝訂成冊后交付甲方,相關費用由乙方承擔。
3、負責完善甲、乙雙方自本塑鋼門窗工程開工至竣工的一切手續并一次性通過竣工驗收,費用由乙方承擔。若因乙方原因造成的返工或三次以上(含三次)檢測、驗收,其費用由乙方承擔。
1、任何一方如中途單方撤銷或無故不履行合同,違約方除賠償對方全額損失外,還應向對方支付未履行部分工程款總值10%的違約金。
2、若乙方不能按期完工,除按實際損失數額賠償甲方外,應另向甲方支付 1000元/天的違約金。
3、若該承包范圍內塑鋼門窗工程竣工驗收不合格,導致甲方損失,乙方應全額承擔甲方損失并另向甲方支付違約金二十萬元。
4、如甲方逾期付款,每逾期一天付違約金元。
1、本合同附件包括招標文件(含招標方案、招標說明)、投標文件、最終承諾書、確認函、《工程變更、簽證、收方程序及管理規定》、塑鋼窗設計施工圖等。
2、本合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議予以明確。補充協議與本合同具有同等法律效力,如本合同與補充協議沖突,按補充協議執行。
3、本合同如有爭議,由合同履行地法院管轄。
4、本合同一式肆份,雙方簽字蓋章后生效,各執貳份,具有同等法律效力。
? 門窗加工合同 ?
發包方:
承包方:
為深化企業改革,提高勞動生產效率,經公司領導會議研究決定將門窗加工車間實行承包經營。由公司加工中心作為發包方(以下簡稱:發包方)。發包方通過招標程序最終確定____________為中標人,作為本合同規定承包期限內門窗加工車間的承包方(以下簡稱:承包方)。雙方協商一致,簽訂本合同。
第一章總則
第一條承包經營期間,本車間必須遵守國家相關法律法規,堅持貫徹執行總公司的方針、政策和管理規定(含三級文件)
第二條承包經營期間,承包人必須完成發包方委托的生產任務,不得私自對外承接加工任務。第三條承包的期限、范圍。
第四條本次實行招標承包經營的期限為____________年,即從____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
第五條本次招標承包的范圍為:承包人對門窗車間內的機加工、組裝生產環節人工進行勞務承包。
第二章承包方的權利與義務
第六條承包方的權利
第一款有權按公司規定自主聘任車間內生產工人和管理人員,并經加工中心廠長的批準后報公司人力資源部備案。
第二款有權決定本車間的機構設置和專業技人員的聘任并負責其薪資支付。
第三款有權依公司規定獎懲,招用職工和辭退違紀職工。
第四款有權改革本車間內部分配制度,有權自選工資形式,自定工資標準,但不得違反國家和公司的規定。做到公正透明,發包方有權了解、監控工資發放的情況。工資發放時間按總公司規定。
第五款有權使用公司現有的設備并根據實際情況需要向公司反映進行設備更新,同時負責設備保養和維修的人員的管理。
第六款承包方有權依據本合同規定,取得其應得的合法收入。
第七條承包方的義務
第一款必須服從公司和加工中心的統一領導,遵守公司的各項管理制度。
第二款必須按期完成公司加工中心下達的各項加工任務,嚴格按產品加工工藝要求制做,不得失自更改加工工藝,并對產品質量和工人人身安全負全部責任。承擔所有因質量問題造成的全部損失,承擔所有因安全事故造成的全部損失。同時負責來料和產成品的裝卸車。
第三款在承包期間,應保證本車間廠房和設備的完好,負責廠區內產品和材料的保管。小工具和易耗品由承包人負責出資購買和補充。主要是不屬于機加工范圍的配件:電鉆、螺絲刀、卷尺、鉆頭、美工刀;日常用的勞保用品、辦工用品等。
第四款負責本車間人員工資發放,維護本車間職工的合法權益。改善職工的勞動條件,在不斷提高經濟效益的前提下,逐步提高職工的收入,不斷改善職工福利待遇。
第五款應無條件配合公司的QEO體系認證和管理工作。
第六款自覺接受加工中心等相關主管的監督,每天按時參加加工中心生產例會,并如實反映工作過程中存在的問題,每周六向加工中心廠長匯報一次工作,讓公司時刻了解車間生產管理動態。
第七款承包方必須保證足夠的技術熟練工人以滿足加工的需求,同時按加工中心的要求對生產基層員工進行定期培訓,提高基層員工的質量意思,安全意識,文明生產意識。并將工人基本情況在公司人力資源部備案。
第八款承包方需有一定的資金做承包擔保,擔保金額為貳萬元整。
第九款未經公司同意,不得隨意裁員。
第十款承包方必須全面履行本合同中應由承包方履行的全部條款。
第三章發包方的權利與義務
第八條發包方的權利如下:
第一款有權維護公司利益不受損害,當公司利益已經受到或有確切根據可以肯定即將受到損害時,有權在爭得承包方同意前采取應急措施,并不承擔由此對承包方造成的損失。所需費用從承包方即得利益中扣除。
第二款生產加工過程中產生的所有副產品和廢料歸加工中心所有。
第三款有權監督本車間的產品質量,安全生產及5S管理。并針對由于管理不到位影響公司品牌形象的提罰款及通報批評等。
第四款有權按國家法律、法規和本合同規定維護本車間職工的合法權益。
第九條發包方的義務如下:
第一款不得違反本合同規定。
第二款提供加工、組裝生產所必須的機具、工裝,并不得減少車間內現有機械設備。同時根據工作的需求和承包方的要求做設備更新,以滿足生產加工。
第三款負責現有加工機械設備,組裝工作架的保養與維護的監管,負責水電使用費。
第四款為工人提供免費的早、中、晚餐,不提供加班餐。
第五款必須按本合同規定保障承包方的合法權益,公司相關管理規定發生變化時發包方有義務及時將變更后的內容傳達給承包方。
第六款必須全面履行本合同中應由發包方履行的全部條款。
第四章承包方的收入
第十條承包方通過承包公司下達的加工、組裝任務來獲得報酬。當公司提供的加工任務不能滿足承包方發放基本工資時,承包方可向發包方借資。
第十一條對于公司下達的加工任務,公司將按月進行款項支付,在支付的同時扣除總額的百分之____________作為質保證金,質保證金到年底全部付清。承包方應在每月____________日前將上月所完成工作量報發包方審核,發包方需在____________個工作日內審核完畢,并將經雙方簽字確認的結算單報公司結算中心。結算中心在____________個工作日內將應付價款支付給
承包方。
第五章合同的變更、解除、終止
第十三條本合同生效后即具有法律約束力,發包、承包雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議,在新的書面協議未達成之前,本合同依然有效。
第十四條本合同履行期間,因發包、承包方其中任何一方違反合同,給另外一方利益造成重大影響,受影響的一方可以提出變更或解除本合同,不承擔違約責任。
第十五條承包方如經營管理平善,給公司造成重大損失或連續次未完成公司下達的生產任務時,發包方有權解除合同,不負違約責任,并保留向承包方要求賠償損失的權利。
第十六條發包方如違反本合同規定,干擾承包方的經營管理活動,使承包方無法繼續經營下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有權解除本合同并要求發包方承擔違約責任。
第十七條由于不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行時,須發包、承包雙方協商一致,可以變更或解除本合同。
第十八條本合同期滿____________日以前,承包方應接受發包方派出的審計機構對其承包情況進行審核,確定無誤后,雙方代表在審計意見書上簽字后,承包方方可離職,其保證金予以退還。
第六章違約責任
第十九條發包、承包雙方應全面實際履行本合同,不履行或不完全履行的應負違約責任。
第二十條因一方未履行義務導致的另一方無法履行合同時另一方不負違約責任和相應的經濟處罰,具體規定如下:
第一款承包方必須嚴格履行發包方與委托加工方簽定的主合同(以下簡稱主合同)條款,若不嚴格履行,視為承包方違約。
第二款交貨期要根據主合同而定,如因承包方原因未能如期交貨的,由發包方出面協調,承包方負責相關費用。協周不成時,由承包方承擔由此造成的損失。
第三款產品質量按照主合同和相關要求作為驗收標準,不符合驗收標準的產品由承包方負責
返工或維修,并承擔由此給委托加工方和發包方造成的一切損失。
第二十二條發包方如違反本合同規定,未能及時向承包方支付加工費,應承擔違約責任,賠償違約給承包方造成的直接經濟損失,發包方的賠償金和違約金應在違約發生后的次月底以前交付承包方。
第二十三條發包、承包雙方發生糾紛時,應協商解決,協商不成時可向公司所在地人民法院提起訴訟。
第七章附則
第二十四條本合同期滿后,如本車間仍實行內部承包經營,且承包方履行本合同情況良好,承包方在同等條件下有優先承包的權利。
第二十五條(紅革公司加工中心門窗車間承包價格表)以及發包方的產品質量管理規定,安全生產管理規定。
本合同一式____________份,雙方代表簽字即生效。發包人、承包人和公司檔案室各執____________份,具有同等法律效力。
發包方:承包方:
發包方代表:(簽字蓋章)承包方代表:(簽字蓋章)
時間:時間:
? 門窗加工合同 ?
甲方:
乙方:
甲方因施工工程。為明確雙方的責任、權利和義務,經甲乙雙方協商一致,特訂立本合同如下:
一、訂購門窗的數量、形式及合同總值:
備注:
1、面積計算方法:按實際施工面積計算
附注:
1、陽光房顏色為,色號的標準型材。具體型材規格、尺寸按施工圖要求及當地工程驗收規范要求
2、陽光房玻璃型號、規格、尺寸按施工圖要求及當地工程驗收規范要求。
3、工程地址:
二、結算和付款方式:
1、按甲方提供或確認的陽光房實際尺寸實際數量結算。
2、合同生效后作備料款;外框進場安裝時甲方付合同總價的;工程驗收合格后,付合同總額的;余款(扣除5%保修金)在工程結算審定后一年內付清。保修金在保修期滿后一年內付清。
三、工程任務:
1、甲方提供訂購陽光房規格、數量清單,乙方負責制作和安裝。
2、乙方保質、保量、保進度的完成任務,進場安裝工期為月日至__年__月__日。(甲方通知)
四、雙方責任:
(一)乙方責任:
1、乙方須委派工程主管為施工現場代表,行使合同的權利和義務。
2、乙方按工程進度要求,負責產品的進場及安裝。
3、乙方做好派往工程現場作業人員的安全、文明生產教育和管理。所有作業人員必須按規定、規范施工。由于乙方人員自身違章產生的質量及安全事故,其責任由乙方承擔;造成甲方損失的,乙方要承擔賠償責任。
(二)甲方責任:
1、甲方須委派一名施工人員負責與乙方現場代表的配合協調,并負責施工現場進度、質量的檢查簽證。施工人員協助乙方工程主管解決施工中出現的疑難問題。
2、按合同向乙方支付工程款。
五、不可抗力:
當乙方或甲方因不可抗力的影響而不能履行合同時,合同履行的時間將順延,順延的時間與不可抗力持續時間相同。不可抗力是指發生嚴重火災、水災、臺風、地震、冰凍等災害,以及雙方同意的其他不可抗力事故,使雙方或其中一方停工。
六、違約責任:
1、雙方不得任意解除合同,否則須向對方支付合同總金額約金。
2、由于甲方違反合同約定,拖延付款,乙方有權順延工期,責任由甲方承擔。同時甲方應按拖欠的向乙方支付違約金,還應按銀行同期同檔貸款利率向乙方支付欠款利息。
七、竣工驗收及質量保修:
1、本工程竣工后,乙方應向甲方送達書面竣工驗收申請單及材料質保書、出廠證明等相關資料,甲方應在收到驗收申請單后七天內組織有關部門合同驗收。若甲方不經驗收而提前使用,則視為驗收通過。乙方提供整套竣工驗收備案資料。
2、竣工驗收后,乙方提供一年期限的質量保修售后服務,保修期從甲方驗收合格之日開始計算,甲方發現問題并通知后,乙方應在48小時內派人員到場維修。
3、保修期內如因產品自身原因需要修理的,維修費用和材料費用由乙方承擔;如非產品自身原因需要修理的,乙方只向甲方收取材料成本費。
八、合同的終止與仲裁:
1、因合同一方的原因,造成合同不能履行或不能完全履行時,經合同雙方協商同意后,可解除本合同。但所有責任和損失,應由不能繼續履行方承擔。
2、有關本合同的爭議、索賠、違約等事項,當雙方協商不成時,可向各自所在地人民法院提起訴訟。
九、其他事項:
1、合同未盡事宜。甲乙雙方可簽訂補充協議,補充協議與合同具有同等法律效力。如補充協議內容與本合同有沖突,以補充協議為準。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份。本合同自甲乙雙方簽字按手印之日起生效,貨款全部付清,合同自動終止失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
? 門窗加工合同 ?
發包方: (以下稱“甲方)
承包方: (以下稱“乙方)
甲乙雙方本著相互合作、相互信任的態度,根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的規定及其他有關法律、行政法規,結合本工程具體情況,簽訂本承包合同,以資共同遵守。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包范圍及方式
1、乙方以 清包工 的方式完成承包范圍內的工作量,即包安裝的人工費用、包質量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程驗收。(包括材料的裝卸和場內的二次運輸及制安、門窗框標識清理、發泡劑填縫、防雷接地的連結,打防水膠等)及本合同約定的其他事項和費用。項目部與班組約定范圍內的所有門窗由乙方負責施工處理。現場施工人員的交通費、住宿費和就餐費用由乙方自行安排。需要時甲方可提供必要的協調工作。乙方從合同簽訂起對門窗工程進行承包直至工程竣工驗收及后期維修工作。
2、輔材提供方式:
3、除垂直運輸設施、吊籃、腳手架外的施工機具、設備由乙方自備(施工作業的工具),其用于施工作業的工具類消耗性材料自行購買。
4、包材料損耗:鋁材/塑鋼損耗為0.5%(按米計),玻璃為1%(按玻璃面積計),五金件損耗為零(機械性損壞或廠家質量問題可退換),玻璃膠、結構膠、耐候膠以進場工地實測量消耗量為準。如因勞務隊伍的原因造成材料損耗超過規定損耗率的由勞務隊伍照價賠償,并處以損耗材料總價的罰款。各種硅膠的使用必須要按技術要求施工到位,使用后的膠筒按規定交回,如不交回則按損耗算。安裝配件由甲方負責,乙方應嚴格按照設計要求進行安裝,超出部分費用由乙方自理。
3、主要工程項目工作內容:
3.1 洞口放線測量,確定門窗準確的加工尺寸;
3.2 各類材料的現場運輸清點;
3.3 生產計劃、運輸計劃編排;
3.4 進場材料的二次運輸工作;
3.5 外框定位、固定及防雷接地的連接;
3.6 外框四周發泡劑的填縫處理;
3.7 窗框與外墻連接的周邊注膠密封;
3.8 固定玻璃、內扇及輔助部件(包含門窗扇外露執手)現場安裝,玻璃周邊的室內外注膠密封;
3.8 成品保護及衛生清理及淋水試驗(如甲方要求);
3.9 檢試驗及交工驗收的配合、維修、保修等全部操作過程。
三、工期要求
本工程的開工日期根據項目部的施工進度安排,以項目部發出的開工通知為準,乙方的具體施工進度應滿足甲方、監理、總包及業主的總進度要求。特別是關鍵節日里的施工人員和設備等必須滿足業主的工期要求。
四、工程質量
1、本工程質量求合格。工程所有性能均應滿足國家規范《鋁合金門窗》GB/T8478-20xx、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50210-20xx、《中空玻璃》GB/T11944-20xx和《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-20xx及設計圖紙和合同要求。
2、對甲方、監理、質檢站或業主提出不符合質量要求的地方,乙方必須立即整改并承擔因此而發生的一切費用,工期不予順延。
五、安全事項
1、乙方必須建立健全安全管理組織機構,建立安全責任人、專職安全員、配合甲方做好安全教育及日常安全工作。
2、乙方必須在人員上崗前進行三級安全教育,對人員逐一登記,填好安全教育記錄、試卷,必須每周做好班內安全教育,做好每天班前安全交底并計入班組施工日志中,使班組人員均有很強的安全意識,并做好教育記錄。每周必須交一份班前安全活動記錄到項目部。人員要保持相對穩定,新增人員也必須按上述程序組織施工。
3、乙方必須確保電工、焊工、吊籃工等特殊工種操作人員持有特種作業人員操作證。特殊工種上崗證原件必須放在工地隨時準備備查,做到人證一一對應。
4、由于乙方人員操作不當或違反操作規程等自身原因造成的安全事故或造成他方人員傷亡,由乙方承擔一切損失和責任。
5、因乙方及作業人員的原因而造成安全事故、治安事件,其責任和費用均由乙方承擔,同時甲方對乙方按規定進行處罰。
六、文明施工
1、乙方在施工期間應加強班組內部文明施工教育,搞好現場文明施工及住宿范圍內的清潔衛生。
2、乙方在作業層及施工現場、材料進場的材料堆放必須在甲方指定的地點且整齊、井然有序。
3、乙方下班前,應將作業層的垃圾運至工地指定地方,不得到處亂扔,否則甲方指派專人清理,所有費用從乙方工程款中加倍扣除。
4、乙方在施工期間,嚴禁違章作業、野蠻施工以及打赤膊、穿拖鞋、罵人、扯皮打架等不文明行為,每發現一次罰款200元。
5、搞好現場文明施工,做好材料、設備等堆放整齊有序,保持現場的整潔衛生;完工后整理好現場,做到工完場清,交工驗收之前,做好一次全面清潔,并負責配合甲方做好各級驗收工作。
七、雙方職責
(一)甲方權利義務
1、甲方委派 為現場負責人,代表甲方全權負責工程現場管理,指導、監督、監督乙方的施工組織及進度安排,保證工程質量。
2、組建與工程相適應的項目管理班子,全面履行總(分)包合同,組織實施施工管理的各項工作,對工程的工期和質量向業主和總包負責;
3、負責現場的統一協調管理,協調設計圖紙問題的處理。對設計變更進行簽證。
4、負責審核乙方編制的施工組織方案及材料加工計劃。
5、有權監督工程質量、進度、安全、文明施工等管理工作,對乙方在操作過程中存在的工期、質量、安全、文明施工等問題有權提出限期整改、處罰措施,并有權解除本合同。甲方因此解除合同的,乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失。
6、協調總包單位向乙方提供材料、構建及機具的臨時堆放場地,提供維護材料,乙方自行搭設臨時堆放場地和現場加工場地的圍護,并協調總包提供施工用水、用電接駁點。
7、甲方協調總包方的施工用腳手架及垂直運輸工具。
8、負責協助乙方處理在施工中與其他交叉施工隊伍的關系。
9、負責按合同要求及時向乙方支付合同價款。
10、甲方負責監督乙方發放工人工資。若乙方不能按時發放工人工資,甲方有權代為發放,所發放工資直接從工程款中扣除。
11、負責對乙方進行技術交底,進行技術復核,統一安排技術檔案資料的收集整理及組織已完工工程的交工驗收。
12、甲方有權增減乙方的承包內容和工作量。
13、進行隱蔽工程的檢查和驗收,組織分項工程檢查驗收,組織相關單位進行工程竣工初步驗收。
14、監督乙方愛護工地設備,有權對乙方浪費材料、水電及破壞其他公共設施予以罰款。
(二)乙方權利義務
1、乙方委派 駐工地現場負責人代表乙方履行本合同。如現場負責人不在現場時應明確其帶班人員負責,否則每次罰款200元,如有特殊情況,應向項目經理請假,經批準后方可離開現場。
2、負責施工期間的施工進度、質量、安全和文明施工等現場施工管理。
3、乙方的施工、加工制作必須遵守國家的有關規范、條例以及項目部提供的設計圖紙、工藝規范、質量標準、乙方必須按圖施工。
4、無條件服從業主、總包方、甲方、監理的統一管理和現場的統一協調,做好與監理、總包方及其他交叉施工單位的配合工作。
5、乙方必須根據現場實際需要制定詳細的材料計劃(不得有錯誤或不需要的材料出現,若有錯誤的現象發生,乙方照價賠償),乙方人員在施工中要注意材料節約,不得長材短用,不得浪費,如有浪費或偷竊,第一次照價賠償,第二次雙倍賠償,再次發生三倍賠償,以此類推。甲方項目經理部采購的材料由甲方項目部相關人員參與監督乙方接收領用,乙方接收領用后的材料由乙方全權負責保管,直至工程完成。工程完成時,若乙方領用數量超出按竣工圖核定的數量(含合理的損耗率,各種材料的合理損耗率由項目部確定),超過部分由甲方項目經理部在結算時從乙方的工程款項中扣除費用。所有玻璃膠筒,必須按已領數量退回公司,否則將按已領數量的實際價格扣除。
6、負責提供洞口尺寸等施工和計劃所需的現場尺寸,并對提供的尺寸負責。若尺寸提供有誤造成一切損失所發生的費用,由乙方全部承擔。
7、如因乙方原因而導致乙方勞務人員停工或向甲方、有關政府部門投訴,一切后果由乙方承擔,甲方并有權解除合同。如甲方因此而遭受政府主管部門的罰款,該罰款由乙方全額承擔,甲方有權按照該罰款的金額向乙方追究違法責任。
9、乙方必須購買施工人員勞務人身意外險,并提供現場所有勞務人員身份證;
八、合同造價
1、合同采取固定單價承包方式:工程量暫定,完工按實結算。
2、合同總價以最終結算面積為準(面積按門、窗實際制作尺寸計量)。
3、合同外增加項目或變更承包范圍,雙方另協商定價。
計價方式:
①、如合同中有相同類型的施工內容,按同類產品單價計價;
②、如合同中無同類施工內容,雙方協商定價。
九、付款及結算
本工程無預付款 ,工程款按月進度,以完成工程量的60%支付。外框安裝并驗收合格的,支付總價的 %;固定玻璃安裝完成并驗收合格的,支付至總造價的 %;內扇及其它部件安裝完成并驗收合格的,支付至工程總造價的 % 。乙方完工經監理和業主方驗收合格,交付手續后支付至工程總造價的95%.決算造價的5%作為保修金, 年保修期滿后一次性無息付清;(應扣除保修期間發生的由甲方代付的保修費用)。
十、工程保修
1、本工程質保期為 年,從工程通過建設單位竣工驗收合格之日算起。
2、保修期內發生的維修,由甲方書面通知或電話通知,乙方必須在8小時內答復并在24小時內趕赴現場處理,否則,甲方可以另請第三方處理,由此發生的費用從保修金中扣除并可以發生費用的兩倍處罰乙方。
十一、違約責任
1、任何一方不能全面履行合同均屬違約,因違約造成的責任和經濟損失概由違約方承擔。
2、本合同其他條款約定違約責任的,依照其約定。
十二、爭議解決:
因本合同在執行過程中發生爭議,雙方協商解決,協商不成,由甲方住所地人民法院管轄。
十三、其他約定
1、合同附件:三級安全教育卡、項目責任書、公司管理規定;
2、本合同一式兩份,具有同等法律效力。未盡事宜可經雙方協商后列入其它事項,其它事項與本合同具有同等效力。
甲 方: 乙 方:
電話: 電 話:
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
? 門窗加工合同 ?
需方,
(甲方)
供方,
(乙方)
簽訂日期,年月
為了規范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據中華民共和國民法典及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工建設正常進行,經甲、乙方雙方協調,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1.建筑門窗用途概括
工程名稱,
工程地址,
建筑結構,使用層次,
2.建筑門窗供貨要求
2.1.本合同中的單價是指門窗到地點交貨的價格。
2.2.交貨點詳細地址,。
2.3.其它要求,
3.結算和付款方式
3.1.結算方式,。
3.2.付款方式與期限,
4.技術要求
4.1.乙方供應的產品應嚴格執行并符合鋁合金門窗驗收標準(標準名稱代號)gb/8478-,如對本產品特殊要求,
由甲、乙雙方協商決定在4.4一欄中寫清。
4.2.乙方應隨每批產品提供產品質量保證書。
4.3.產品運輸方式和包裝標準
4.4.其它要求
5.驗收標準、方法及提出異議期限。
5.1.驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的,
則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
5.2.甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色、和質量不合規定,應妥善保管,并在天內向乙方提出書面異議,在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
甲方因使用、保管不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
5.3.如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向上海市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6.違約責任
6.1.甲、乙雙方應嚴格履行合同規范的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關條款及雙方約定,向對方償付違約部分貨款%的違約金。
6.2.如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他規定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7.解決爭議的方式
7.1.本合同在履行過程中如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8.其它約定事項
8.1乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提供堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。
8.2.乙方如遇特殊因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成后果乙方負責。
8.3.甲方如遇到特殊原因不能按合同規定繳納貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成后果甲方負責。
8.4.如遇人為不可抗拒的因素(臺風、洪水等)和其它不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
8.5.其它約定,
9.本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方合同專用印章后生效。如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執兩份,xx市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方乙方
單位名稱,(蓋章)單位名稱,(蓋章)
單位地址,單位地址,
法定代表人,(蓋章)法定代表人,(蓋章)
委托代表人,(蓋章)委托代表人,(蓋章)
電話,電話,
開戶銀行,開戶銀行,
銀行賬戶,銀行賬戶,
稅務登記號,稅務登記號,
郵政編碼,郵政編碼,
簽訂日期,________年____月____日簽訂日期,________年____月____日
? 門窗加工合同 ?
一、乙方如轉包、擅自分包該項目屬違約行為,并全部承擔由此造成的一切后果。
二、合同雙方的任何一方不能履行合同條款均屬違約,違約所造成的經濟損失由違約方承擔賠償責任。違約造成工期延誤的,甲方違約,工期順延,乙方違約,非經甲方許可工期不得順延。
三、合同履行中任何一方無正當理由而單方面提出終止合同均屬單方毀約,毀約方除承擔賠償 因此造成對方的全部經濟損失外,還必須向對方支付合同價款 %的違約金。
四、本合同如發生爭議,雙方應積極協商解決。協商不成,任何一方可向工程所在地的經濟仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向法院提起訴訟。
? 門窗加工合同 ?
訂立合同雙方:
原告北京中德環宇橋梁模板有限公司,住所地北京市通州區于家務回族鄉于家務村。
法定代表人張建軍,懂事長。
委托代理人王成,男,北京中德環宇橋梁模板有限公司法務主管,住該單位。
被告中鐵十九局集團有限公司,住所地遼寧省遼陽市白塔區和平路17號。
法定代表人左春文,董事長。
委托代理人張桂新,男,中鐵十九局集團有限公司法律顧問,住該單位。
委托代理人趙彪,男,中鐵十九局集團有限公司工程部部長,住該單位。
原告北京中德環宇橋梁模板有限公司(以下簡稱原告)與被告中鐵十九局集團有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院受理后,依法由代理審判員吳宏獨任審判,公開開庭進行了審理,本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人張桂新、趙彪到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告訴稱,XX年9月27日,原告與被告訂立加工合同,約定原告為被告加工全圓組合鋼模板。合同訂立后,原告履行了合同義務,被告給付原告部分加工款后,余款54 934元至今未付。原告要求被告給付加工款54 934元及違約金5044.46元,訴訟費由被告承擔。
被告辯稱,原告加工的全圓組合模板臺車存在嚴重的質量缺陷,是不合格產品,故要求駁回原告的訴訟請求,被告保留追究原告違約責任和賠償責任的權利。
經審理查明:XX年9月27日,原告與被告訂立全圓組合鋼模板加工合同,約定原告為被告加工全圓組合鋼模板,用于北京市南水北調西四環暗涵工程四標,合同價款204 934元,原告按照國家技術標準進行模板加工和設計,合同簽訂之日,被告給付原告預付款50 000元,原告下料完畢經被告確認后,被告支付100 000元,模板運至被告現場后,再支付 34 934元,剩余款項20 000元作為質量保證金,自組合模板投入使用開始計算,10個月內無質量問題將付清。合同還約定了其他內容。XX年9月28日,被告給付原告預付款50 000元,XX年10月19日,被告給付原告預付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日,原告將加工完畢的模板交付被告。此后,被告未給付原告加工款。
上述事實有加工合同、支票存根、收據、發票、物品發貨單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。
本院認為:原、被告雙方訂立的全圓組合鋼模板加工合同,系雙方真實意思表示,不違反法律、法規的強制性規定,合法有效,雙方應當恪守履行。原告履行了加工義務,被告應當按照約定付款。被告辯稱原告加工的模板存在質量問題,因被告未能提供充分證據予以證明模板加工質量不符合合同約定,亦不能提供證據證明曾通知原告模板存在質量問題,故對此答辯意見本院不予采納。原告要求被告給付加工款的請求,證據充分,本院予以支持。原告要求被告給付違約金的請求,因原、被告雙方并未約定違約金內容,故本院不予支持。依據《中華人民共和國合同法》第一百零九條、第二百六十三條之規定,判決如下:
一、被告中鐵十九局集團有限公司給付原告北京中德環宇橋梁模板有限公司加工款五萬四千九百三十四元,自本判決生效之日起七日內執行清;
二、駁回原告北京中德環宇橋梁模板有限公司的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費六百四十九元,由原告北京中德環宇橋梁模板有限公司負擔六十二元(已交納),由被告中鐵十九局集團有限公司負擔五百八十七元,于本判決生效后七日內交納。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,交納上訴案件受理費,上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴費的,按自動撤回上訴處理。
? 門窗加工合同 ?
甲方:
乙方:
一、甲方辦公樓正門需安裝不銹鋼門一道,承包給乙方加工安裝,經雙方共同協商,達成如下協議。
二、承包單價及金額:尺寸為:寬4.42米,高2.86米,計12.64平方米,每平方米720元,合計金額大寫:玖仟壹佰元整。
三、付款方式:乙方加工安裝完畢后,由甲方驗收合格,乙方開具正式發票一次性付清款項。
四、乙方責任:在加工和安裝過程中,需注意安全,如出現安全情況,由乙方自行負責。
此門保質期為一年。
五、完工日期:自合同簽訂之日起30日內完成。
六、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
自簽訂之日起執行。
甲方:
代表:
乙方:
代表:
年 月 日
? 門窗加工合同 ?
甲方:
乙方:
甲方因施工工程。為明確雙方的責任、權利和義務,經甲乙雙方協商一致,特訂立本合同如下:
一、訂購門窗的數量、形式及合同總值:
備注:
1、面積計算方法:按實際施工面積計算
附注:
尺寸按施工圖要求及當地工程驗收規范要求
規格、尺寸按施工圖要求及當地工程驗收規范要求。
3、工程地址:
二、結算和付款方式:
1、按甲方提供或確認的陽光房實際尺寸實際數量結算。
在工程結算審定后一年內付清。保修金在保修期滿后一年內付清。
三、工程任務:
數量清單,乙方負責制作和安裝。
四、:雙方責任:
(一)乙方責任:
1、乙方須委派工程主管為施工現場代表,行使合同的權利和義務。
2、乙方按工程進度要求,負責產品的進場及安裝。
文明生產教育和管理。所有作業人員必須按規定、規范施工。由于乙方人員自身違章產生的質量及安全事故,其責任由乙方承擔;造成甲方損失的,乙方要承擔賠償責任。
(二)甲方責任:
質量的檢查簽證。施工人員協助乙方工程主管解決施工中出現的疑難問題。
2、按合同向乙方支付工程款。
五、不可抗力:
當乙方或甲方因不可抗力的影響而不能履行合同時,合同履行的時間將順延,順延的時間與不可抗力持續時間相同。不可抗力是指發生嚴重火災、水災、臺風、地震、冰凍等災害,以及雙方同意的其他不可抗力事故,使雙方或其中一方停工。
六、違約責任:
1、雙方不得任意解除合同,否則須向對方支付合同總金額約金。
2、由于甲方違反合同約定,拖延付款,乙方有權順延工期,責任由甲方承擔。同時甲方應按拖欠的向乙方支付違約金,還應按銀行同期同檔貸款利率向乙方支付欠款利息。
七、竣工驗收及質量保修:
出廠證明等相關資料,甲方應在收到驗收申請單后七天內組織有關部門合同驗收。若甲方不經驗收而提前使用,則視為驗收通過。乙方提供整套竣工驗收備案資料。
2、竣工驗收后,乙方提供一年期限的質量保修售后服務,保修期從甲方驗收合格之日開始計算,甲方發現問題并通知后,乙方應在48小時內派人員到場維修。
3、保修期內如因產品自身原因需要修理的,維修費用和材料費用由乙方承擔;如非產品自身原因需要修理的,乙方只向甲方收取材料成本費。
八、合同的終止與仲裁:
1、因合同一方的原因,造成合同不能履行或不能完全履行時,經合同雙方協商同意后,可解除本合同。但所有責任和損失,應由不能繼續履行方承擔。
索賠、違約等事項,當雙方協商不成時,可向各自所在地人民法院提起訴訟。
九、其他事項:
1、合同未盡事宜。甲乙雙方可簽訂補充協議,補充協議與合同具有同等法律效力。如補充協議內容與本合同有沖突,以補充協議為準。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份。本合同自甲乙雙方簽字按手印之日起生效,貨款全部付清,合同自動終止失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
-
述職報告之家小編為您推薦門窗加工合同專題,歡迎訪問:門窗加工合同
