居間協議合同的（集合十五篇）_居間協議合同的

發表時間：2020-07-26

居間協議合同的（集合十五篇）。

[1] 居間協議合同的

甲方(買方)，__________________

乙方(中介方)，__________________地產代理公司

甲乙雙方經友好協商，對于___________年___________月___________日簽訂的房屋買賣合同(合同編號，_________________)對應的居間服務條款進行調整，達成一致意見，并簽訂本補充協議，

1、雙方同意咨詢及中介服務費為人民幣___________元(￥____________元)，付款方式調整為，簽訂合同當日支付人民幣____________元(￥____________元)，遞件時付人民幣____________元(￥____________元)，交樓時付人民幣____________元(￥____________元)，取消有關違約金條款，如交易過程中中止交易，則甲方(買方)無需支付任何費用。

乙方(中介方)應在十天內退回甲方(買方)已交的咨詢及中介服務費，甲方(買方)可酌情支人民幣人民幣____________元(￥____________元)給乙方(中介方)。

2、如該房屋不能成功過戶到甲方(買方)的名下，則甲方(買方)無需支付任何費用。

乙方(中介方)應在十天內退回甲方(買方)已交的咨詢及中介服務費，甲方(買方)可酌情支人民幣____________元(￥____________元)給乙方(中介方)。

3、如因政策變化或甲方(買方)未能成功辦理貸款，或非人為因素導致無法過戶的，或因交易過程中賣方違約而導致無法過戶，則甲方(買方)無需支付任何費用,乙方(中介方)應在十天內退回甲方(買方)已交的咨詢及中介服務費。

4、買方保證應按本協議第1條確認的金額付款，不得主張對差額補償提異議而拒絕付款，否則視為違約，賣方有權解除合同，買方應承擔賠償因此造成的賣方損失并承擔房地產買賣(居間)合同約定的違約責任。

5、如任何一方單方面要求依據所簽定房地產買賣(居間)合同約定的價格填寫轉讓價的，應當承擔由此增加的過戶稅費，否則導致房產交易無法完成的，視為提出方違約，應當依據所簽定房地產買賣(居間)合同約定承擔違約責任并賠償對方的損失。

6、本協議為甲乙雙方簽訂的房屋買賣合同(合同編號，____________)的補充協議，如本協議與合同存在不一致的地方，以本協議的約定為準。

其它未盡事項按合同的約定執行。

7、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

自雙方負責人或其授權人簽署之日起生效。

甲方(買方)，________________聯系方式，________________日期，________________

乙方(中介方)，________________聯系方式，________________日期，________________

[2] 居間協議合同的

出租方：______（以下簡稱甲方）

身份證：_________________

承租方：______（以下簡稱乙方）

身份證：_________________

一、根據甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上，經協商一致，為明確雙方之間的權利義務關系，就甲方將其合法擁有的房屋出租給乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，訂立本合同。

1、房屋地址：。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

2、房屋租金：每月_____元。按月付款，每月提前五天付款。另付押金_____元，共計______元_（大寫：_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整）房屋終止，甲方驗收無誤后，將押金退還乙方，不計利息。

3、乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為普通住房使用。

4、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前一個月內通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂租賃合同。

二、房屋修繕與使用

1、在租賃期內，甲方應保證出租房屋的使用安全。乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如乙方因使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應負責修復或給予經濟賠償。

2、該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本合同及補充條款中約定外，均由甲方負責（但乙方使用不當除外）。甲方進行維修須提前七天通知乙方，乙方應積極協助配合。

3、乙方因使用需要，在不影響房屋結構的前提下，可以對房屋進行裝修裝飾，但其設計規模、范圍、工藝、用料等方案應事先征得甲方的同意后方可施工。租賃期滿后，依附于房屋的裝修歸甲方所有。對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。

三、房屋的轉讓與轉租

1、租賃期間，未經甲方書面同意，乙方不得擅自轉租、轉借承租房屋。

2、甲方同意乙方轉租房屋的，應當單獨訂立補充協議，乙方應當依據與甲方的書面協議轉租房屋。

四、乙方違約的`處理規定

在租賃期內，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應向甲方支付合同總租金年___月___日至____年___月___日，計__個月。

五、本房屋月租金為人民幣_______元，按___結算。每月月初___日內，乙方向甲方支付全月租金。

六、乙方應于簽合約時交付甲方人民幣__________元整（￥______）作為房屋的家具押金，租賃期滿乙方如不續租，應交清所有租賃期間發生的費用，交清后，甲方應無息退還押金。

七、乙方租賃期間，水費、電費、電視費、電話費、物業費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時，乙方須交清欠費。

八、乙方不得隨意損壞房屋設施，如需裝修或改造，需先征得甲方同意，并承擔裝修改造費用。租賃結束時，乙方須將房屋設施恢復原狀。

九、租賃期滿后，如乙方要求繼續租賃，則須提前個月向甲方提出，甲方收到乙方要求后0天內答復。如同意繼續租賃，則續簽租賃合同。同等條件下，乙方享有優先租賃的權利。

十、租賃期間，任何一方提出終止合同，需提前個月書面通知對方，經雙方協商后簽訂終止合同書。若一方強行中止合同，須向另一方支付違約金____元。

十一、發生爭議，甲、乙雙方友好協商解決。協商不成時，提請由當地人民法院仲裁。

十二、本合同連一式2份，甲、乙雙方各執份，自雙方簽之日起生效。

甲方：乙方：

日期：日期：

[3] 居間協議合同的

甲方:

乙方:

銀行賬戶：___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：

第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關系，不適用其它勞務關系相關約定或規定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。

第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業制度」之相關報酬標準支領報酬。

第三條合約期間本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內如乙方無異議則視同續約。

第四條權利義務雙方同意遵守本合約之規定，乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致損及甲方或第三人權益時，應負損害賠償責任。

第五條爭議的處理

1.本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律的約束。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

(1)提交_______仲裁委員會仲裁。

(2)依法向_______人民法院起訴。

第六條其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關辦法均為本居間合約之構成部份。本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關法律法規辦理。本合約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

______年______月____日______年______月____日

[4] 居間協議合同的

協議書

甲方：_________（以下簡稱甲方）

營業執照：_______________

注冊地址：_______________

法定代表人：_________

職務：_________

乙方：_________（以下稱乙方），___，___族，生于______年___月___日，住址_______________

公民身份證號：_______________

雙方根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及相關規定，在合法自愿基礎上，經過友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條：合同目的

為了有效利用資源，達到雙方共贏的局面。經雙方協商，一致同意乙方使用甲方企業資質，從事甲方經營許可證范圍內的經營項目。同時，甲乙雙方訂立合同，明確雙方的權利和義務及其合作經營期間內的注意事項。

第二條：甲方的基本權利和義務

甲方權利：

（１）甲方收取乙方以甲方名義承接項目的為管理服務費，稅及其他費用由乙方自理，甲方不再另行收取其它費用。

（２）如乙方作出有損甲方信譽和形象之行為，甲方有權單方面終止本協議，本年度管理服務費不予歸還。

甲方義務：

（１）甲方在本協議生效后，甲方向乙方提供承接項目任務的公司資質，向乙方提供項目報建所需要的有關資料，協助乙方辦理項目開發的相關手續，甲方同時協助乙方辦理收付項目工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。

（２）甲方在本協議生效后，應向乙方提供經營所需的銀行賬戶和相關財務支持和票據支持。

第三條：乙方的基本權利和義務

乙方權利：

（１）乙方可以獲取甲方對其二條義務的承諾和兌現，若有問題可以隨時向甲方提出意見。

（２）享受甲方所提供的所需資質及經營許可。

（３）充分利用企業的資質，完全自主的開展相關項目開發經營業務。

（４）經營上實行內部獨立核算，自負盈虧。

（５）乙方可以利用甲方名義開具發票，因開具發票所產生的相關費用由乙方承擔。

乙方義務：

（１）在經營活動中嚴格遵守國家法律法規和甲方規章制度。

（２）負責解決經營事件，相關經營條件及施工設備自主負責解決。

（３）認真負責施工項目的質量和安全，確保項目工程質量，安全施工，對項目發生的質量問題和事故，以及項目經營活動所產生的`一切經濟糾紛由乙方負責。

（４）維護甲方的信譽和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情，若發生此類事件，則甲方有權追究乙方的法律責任，并要求進行相關經濟賠償和處罰。

（５）按時足額向甲方繳納管理服務費。

（６）乙方經營項目不得超過甲方經營許可證所規定的范圍，如超出甲方經營許可證范圍的項目，乙方需自己提供相關手續證件。

（7）乙方承諾在實施有關城鄉（鎮）道路、工廠、商業、社區、機關、學校照明設計、安裝、改造；公園景觀、景點設計、亮化、施工等工程項目（以乙方營業執照登記的經營范圍為限）時，優先與甲方合作。

第四條：乙方實施的項目，其合同、保險、稅務、財務、銀行等事項由乙方自主辦理，甲方可予以協助。

第五條：雙方特別聲明

（１）乙方在經營活動中，若出現安全事故等重大意外，均由乙方獨立承擔，甲方不承擔一切責任。

（２）乙方在經營活動中，若出現其經營項目活動所產生經濟糾紛，均由乙方獨立承擔，甲方不承擔一切責任。

（3）甲乙雙方僅是合作經營關系，雙方具有獨立的經營地位，不存在內部管理關系。

（4）為了經營需要，甲方同意為乙方開立銀行資金賬戶和提供相關經營票據，并且項目賬款?？顚Ｓ?，甲方不得挪用。

其中甲方為乙方開立的銀行賬戶資料為：

開戶公司：_________

開戶行：_________

賬號：_________

（5）甲乙雙方認同本合同為經濟協作合同，一切爭議為民事爭議。

第六條管理費及傭金的計算方法、支付時間和支付方式

第七條糾紛解決方法

執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，按（）項處理：

（1）由_________仲裁委員會仲裁。

（2）向_________人民法院起訴。

第八條其他事項

（1）本合同以簽訂日期為生效日，至______年______月______日終止，正本一式兩份，甲、乙雙方各一份具有同等法律效力。合同到期后若雙方繼續合作，乙方需提前三十日書面通知甲方，經甲方確認同意后順延。

（2）甲方掛靠乙方資質簽訂的建設工程施工合同為本協議的組成部分。

（3）雙方一致同意雙方的通信地址為本合同約定住址為相應文書送達地址，若有改變，雙方需另行書面確認。

雙方約定相應文書電子送達郵箱為：____________

甲方簽字：_________乙方簽字：_________

______年___月___日______年___月___日

[5] 居間協議合同的

居間合同，是指雙方當事人約定一方為他方報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，他方給付報酬的合同。

根據《中華人民共和國合同法》第424條的規定：“居間合同是居間人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同?！币虼?，所謂居間，是指居間人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的一種制度。居間人是為委托人與第三人進行民事法律行為報告信息機會或提供媒介聯系的中間人。

一般認為，居間合同有如下法律特征：

第一，居間合同是一方當事人為他方報告訂約機會或為訂約媒介的合同。

第二，居間合同為有償合同。

第三，居間合同為諾成合同和不要式合同。

第四，居間合同的委托人一方的給付義務的履行有不確定性。

在居間合同中，居同人的活動實現居間目的時，委托人才會履行支付報酬的義務。而居間人能否實現居間目的具有不確定性，因此委托人的給付義務的履行也具有不確定性。

第五，居間合同的主體具有特殊性。

法律和法規應當對居間人的資格作出限制，要求居間人具有相應的知識、能力和從業素件，并規定國家機關、領導干部等有特殊職權的人不得作為居間人從事居間交易。

居間合同的基礎是委托合同。居間合同的發生有以下兩種情形：

第一，委托人主動找居間人。例如甲有一套房子要出租，他找到作為房屋租賃中介機構的乙公司，乙公司在其公司登記的求租人中為其找到了合適的人選一丙，丙是作為求租房屋的委托人，甲和丙簽訂了房屋租賃合同，乙公司收取中介費(傭金)，按我國目前此類居間合同的交易習慣，傭金是由求租人支付。

第二，居間人主動找委托人。居間人往往信息靈通，例如甲知道某物在某地有賣，而急需購買此物的乙卻不知道，甲向乙報告了訂立合同的信息，并為乙訂立合同提供了媒介服務，使乙如愿在某地購買了他所需要的物品，由乙向甲支付一定數額的傭金。

以上兩種居間合同的基礎都是委托合同。第一種情形甲和丙都是乙公司的委托人，第二種情形盡管是甲先找的乙，但最終乙轉化為甲的委托人，由乙向其支付傭金。

居間合同中的居間人不是委托人的代理人，而是居于交易雙方當事人之間起介紹、協助作用的中間人。代理人是在委托人授權的前提下，以委托人的名義與第三人訂立合同，委托事務完成后，根據合同中有償或無償的約定，而決定是否向代理人支付報酬。居間行為的目的就是為了促成他人之間的交易，并獲取報酬。所以居間合同的一個典型特征就是有償性。

居間行為根據委托內容的不同，可以分為提供訂約機會的報告居間，也可以是提供介紹服務的媒介居間，還可以是報告居間與媒介居間兼而有之的居間行為。

關于居間人是否必須具有特殊營業資質的人，有兩種看法：一是，“居間人只能是經過有關國家機關登記核準的從事居間營業的法人或公民”(參見《中華人民共和國合同法釋義》第594頁，法律出版社，1999年版)。還有一種觀點認為“居間合同的主體并無特殊性，無論法人、公民均可成為居間合同的居間人”(參見《合同法新論。分則》第331頁，中國政法大學出版社1997年版)。就目前的實際情況看，對專門從事中介服務(居間業務)的公司，有必要對其資質提出特殊要求，即必須具備法人條件并經過登記才能營業。而對于從事其他業務的法人或者公民，如果促成他人之間的交易，其行為如果不違反法律強制性規定，也應屬合法的居間行為，可以收取合同約定的報酬。

[6] 居間協議合同的

甲方(委托人)：________________________乙方(居間人)：________________________

聯系地址：_________________ 聯系地址：______________________

聯系電話：_________________ 聯系電話：______________________

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典合同編》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就引薦__________有限公司“_____________”消防工程項目給甲方和______________有限公司單位直接洽談.

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“天嘉置業”公司未簽訂書面的工程合同，視為委托事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關天__________公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“__________公司進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于_________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成______________公司將消防工程承包給甲方。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和“天嘉置業”公司單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和__________公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為30萬元。

2、本協議簽訂后3個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬10萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。

3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方沒有促成甲方與_____________公司簽訂工程承包合同，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。

4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。

雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。

甲方：__________________乙方：__________________

時間：__________________時間：__________________

[7] 居間協議合同的

甲方（委托人）：__________________________法定代表人：___________________________

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

　第一條：工程概況

湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按_______米計算。

第二條：施工方案

1、護坡

（1）、基底寬_______米，厚_______米，自下而上慢慢收至高度為_______米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙（水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚）。

（2）、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

（3）、完工后做圍墻_______米左右。

（4）、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經雙方協商確定，工程期為_______日，暫定于自_________年_______月_______日起至____________年_______月_______日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價為_______元。

2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用（包括拆房，打圍墻），甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收后付_______元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清（時間按驗收合格之日起計算）。

第五條：甲方義務

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

　第六條：乙方義務

1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

　第八條：驗收

工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

　第九條：違約責任

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金（按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息）。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

　第十條：其它

本合同于_________年_____月_____日由雙方在x簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式3份，上方各執一份，上交1份。

授權代理人（簽字或蓋章）：_____________承包人（簽字或蓋章）：______________

__________年_____月_____日 __________年_____月_____日

[8] 居間協議合同的

委托方（甲方）：____________________

居間方（乙方）：____________________

居間方（以下簡稱乙方）受委托方（以下簡稱甲方）的委托，就_委托事項協商一致，簽訂本合同。

一、委托事項

____________________________________________________________________________。

二、居間報酬

1.乙方居間工作成功的標志為_________________________________________________________；乙方在居間工作成功后取得居間報酬。

2.雙方同意乙方的居間報酬為該同業存款總額的__________%，甲方需在乙方居間工作成功后1個工作日內完成乙方居間報酬的支付。

3.甲方需將乙方的居間報酬支付到乙方指定的帳號，并提供支付成功的憑證作為完成支付的證明。

4.本居間合同簽定，甲方需將等同于乙方居間報酬總額的銀行承兌匯票（背書后），連同本合同一份，押至雙方指定之律師事務所。乙方居間工作成功并甲方完成乙方居間報酬支付后，甲方取回該承兌匯票，如果甲方違約，則乙方取走該承兌匯票。

三、保密條款

1.如果沒有雙方明確表述的書面許可，雙方及其任何附屬機構都不應在任何情況下要求或接受任何來自對方已提供的資源的業務，也不應在任何情況下接近、聯系、要求或操作與上述資源的交易。雙方應確保有關對方的業務和其附屬機構信息的完全的機密性，除非在對書面許可同意和承認的情況下才可透露與合作方有關的信息。

2.雙方在任何情況下都不應欺騙對方或嘗試欺騙對方或意欲加入此交易的相關方面，并應盡全力保證原始的交易代碼、數據和私人信息不受改變。

3.雙方都不應向任何第三方透露任何一方提供的聯系人的信息，并且不應直接或間接地與對方提供的聯系人進行議價、協商或交易。

四、違約責任

1.一旦簽約的任何一方發生了欺騙的行為和事件，不管是直接的還是間接的，欺騙的一方有法律義務承擔與交易中應提供的最大服務相當價值的金錢賠償，還應加上包括賠償所需的法律費用等在內的各種費用。

2.甲方和興業銀行北京分行的貸款關系，和乙方無關。

3.雙方進一步贊同與本協議的任何部分有關的或導致的任何矛盾、糾紛、爭吵或違約行為，如不能在雙方內部解決的話，應根據法規交由仲裁和決斷。任何由仲裁者所作的決定或判斷都應是最終的和由法院強制執行的。

五、其他

本合同一式五份，雙方各執二份，一份交由指定律師行保管。本合同雙方簽字蓋章后即時生效。

甲方：____________________乙方：____________________

_________年______月_____日_________年______月_____日

[9] 居間協議合同的

委托方：

住址：

居間方：

住址：

居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關居間服務事項，經協商一致，簽訂本合同。

第一條合同標的物

居間方為委托方向 (以下簡稱第三人)融資萬元人民幣事宜提供居間服務，包括為委托方提供機會與第三人進行接洽、談判。

第二條居間方義務

1、居間方應積極認真地把委托方介紹給第三人，并及時溝通情況。

2、居間方協助委托方做好融資方面的溝通工作。

第三條委托方義務

委托方承諾有下列情形之一的，委托方即應按本合同約定方式向居間方支付居間服務費：

1、第三人一旦與委托方簽訂任何借款合同(包括但不限于《借條》《民間借貸

合同》等借款合同或協議)的;

2、雖沒有簽訂借款合同，但委托方實際從第三人取得借款的;

3、居間人履行了居間義務，委托人與第三人達成了其他協議的

第四條居間服務費

1、居間服務費的標準：

委托方按照委托方實際從第三人取得的借款總金額 %向居間方支付居間費用(該居間費用為稅后費用)，對此，委托方予以確認，并愿意按照該比例支付居間服務費。

2、居間服務費的支付辦法：

委托方一旦符合本協議第三條的約定，委托方應立即足額向居間方支付居間服務費。

第五條誠信原則

1、如果委托方與第三人在本合同委托期內，未能達成協議，沒有征得居間方的

書面同意，委托方不應再與第三人進行協商并簽訂協議，否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付居間費。

2、如果委托方以其朋友個人或相關企業或在重慶當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與第三人簽訂協議，居間方有權要求委托方按本合同第四條支付服務費。

3、本合同的有效期(委托期)為自本合同簽字生效之日起一年內有效。居間方在此期間必須積極推動第三人與委托方進行實質性洽談，并協助委托方和第三人達成實質性成交合同。

4、委托期內委托方未能與第三人達成協議時，委托方將不支付居間方任何費用。

第六條本合同解除的條件

1、雙方當事人就解除合同協商一致。

2、因不可抗力致使不能實現合同目的。

第七條違約責任

委托方的違約責任：委托方未支付居間服務費，居間方可要求委托方按應付全部居間服務費的3倍支付違約金，且委托方愿意放棄所有違約金過高的相關抗辯權。

第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，雙方同意提交重慶仲裁委員會仲裁，仲裁結果一旦下達，即對雙方產生法律效力，雙方必須無條件執行。同時，仲裁失敗方還應承擔成功方因此產生的律師費和差旅費，律師費和差旅費按重慶市司法局有關規定的上限計取。

第九條未盡事宜，雙方應友好協商并根據中華人民共和國之法律解決。

第十條本協議一式六份，雙方各執三份，簽字蓋章后生效。

委托方(蓋章)：居間方：

簽約代表(簽字)：

日期：年月日日期：年月日

[10] 居間協議合同的

上訴人：_________________公司、住所地：_________________(略)。

法定代表人_______________，董事長。

上訴人：_________________公司、住所地：_________________(略)。

法定代表人：______________，總經理。

被上訴人：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢，無業，住_________________(略)。

因居間合同糾紛一案，上訴人不服__________區人民法院(_________________)_____商初字第__________號民事判決，依法提起上訴。

上訴請求

1、撤銷(_____________)_____商初字第__________號民事判決書;

2、改判駁回被上訴人的訴訟請求;

3、改判被上訴人向上訴人返還勞務費_____________萬元及利息;

4、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

事實和理由

一、上訴人與被上訴人簽訂的《居間勞務協議》及《補充協議》系無效合同，一審判決合同有效錯誤。

具體內容(略)

二、本案應以二份《居間勞務協議》及最后簽訂的_________________年__________月_________日《補充協議》為認定事實的基礎;一審判決對補充協議效力認定前后矛盾，對勞務費的計算基數、判決結果均有重大明顯錯誤。

具體內容(略)

三、一審判決的居間費用過高。

具體內容(略)

此致

_____市中級人民法院

上訴人：_________________有限責任公司

__________________年_____月_____日

▲述職報告之家出圈必讀:

建筑工程居間合同?|?廠房租賃居間合同?|?正月十五的作文?|?勞務合同協議?|?居間協議合同的?|?居間協議合同的

[11] 居間協議合同的

甲方（委托人）：__________________________法定代表人：___________________________

甲乙雙方為了發揮各自的優勢，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經雙方充分協商，依照平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　一、委托事項

1.1乙方接受甲方委托，負責就xx文化旅游景觀園建設工程項目（xx，以下稱該工程項目），推薦給甲方，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位或總包單位簽訂該工程項目的轉∕分包施工合同，取得施工權。

1.2“居間成功”是指完成本工程項目與總包單位簽定分包合同，即視為乙方全部完成居間服務委托事項。甲方未簽定分包合同以取得實質性施工權，則視為委托事項未完成。

　二、乙方義務

2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息，并提供相關的業務咨詢服務，開展與業主方和總承包方有效的協調，并促成甲方取得工程施工分包權。

2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠（但涉及項目審批手續是否齊全、建設資金是否到位等重要信息，在乙方促成雙方見面溝通后，由甲方自行向總包方或業主方咨詢，乙方對其完整性、真實性等不具進一步核實義務，不承擔連帶責任），最終促成甲方能夠如約進場進行實質性施工。否則，視為乙方提供信息不真實，居間服務不成功，甲方不予支付任何居間報酬。

2.3乙方應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務，協助甲方做好各項前期準備工作。為甲方協調爭取并達成施工合同后，乙方仍有義務協助甲方協調好與建設單位、總承包單位的關系（前提是甲方已經及時地履行了本合同規定，向乙方足額支付了相應的居間報酬。且如需乙方出差，其差旅費、交通費、食宿費等一切費用均由甲方承擔，否則乙方有權不予協調）。

2.4 在居間服務過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節，不必向甲方匯報溝通，不屬于本合同履行之前提條件。

　三、甲方義務

3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責施工所需要的各類資金的籌措，并做好簽定合同前所需的手續準備。

3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和總包單位所簽訂的分包施工合同。甲方應認真履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如遇下列情形（包括但不限于），均不影響甲方對第3.2和3.3條的執行，甲方已支付給乙方的居間報酬不得索還：

3.3.1甲方將此工程予以轉包、分包或與第三方公司∕個人合作的；

3.3.2因甲方技術、資金等原因，導致甲方無法繼續履行建設工程合同的；

3.3.3因施工過程中出現安全事故、工程質量等問題，被業主方或總包方勒令停工、中止工程建設合同的；

3.3.4其它非不可抗力原因導致的工程停工、中止。

　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

根據《中華人民共和國合同法》第xx條關于“居間人促成合同簽訂成功，委托人應當按約定支付報酬”的規定，甲方完成簽訂該工程承包項目合同時本合同立即生效。合同生效后甲方必須按如下方式支付居間服務費：

4.1本項目居間服務費為工程總造價的___%（稅后）作為酬金。甲方應無條件地按此標準，即項目簽定的合同工程量_______萬元的_______%計____萬元（稅后），作為乙方的居間報酬。工程結算造價確認后，如因施工范圍變更等原因，導致工程最終結算價與原合同存有明顯差異（上下超過_____%），最后一期居間服務報酬支付時可作相應調整，多還少補（但出現第3.3條之情形的，不予調整）。

4.2本合同簽字生效后，甲方在與業主方或總包方簽訂施工轉∕分包合同后，甲方按照下表時間、數額要求分_______次向乙方支付居間報酬（稅后，不需居間人開具任何發票）。

其中：

①甲方每次向乙方支付居間報酬，均與業主方或總包方向甲方撥付工程款項同步。不論其款項性質（臨建費、備料款、進度款等），在甲方到賬后x個工作日內無條件支付給乙方；

②每次付款時，如向乙方支付的居間報酬高于同批次業主方或總包方向甲方撥付的款項，其差額由甲方自行補足，不得以此為由拒付、延遲支付，否則按本合同第5.3條執行；

③每次支付具體帳號、方式等，由乙方指定，甲方無條件服從。

五、特別約定

5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、業主方及總包方提供的相關資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。

5.2在居間服務過程中，甲方為完成委托事項產生的居間費用，即使乙方最終未能完成居間服務，也由甲方自行獨立承擔。如果乙方居間成功，這費用也不從居間報酬中扣除。居間報酬如需納稅，由甲方承擔，乙方所得居間報酬為稅后的合法資金，擁有永久性支配和使用權。

5.3甲方取得工程建設施工合同后，若惡意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列處治，并放棄一切抗辯和反訴權利；居間人可憑此合同依法凍結甲方公司的銀行帳戶及資金，采取停止工程施工等措施；本合同自動轉為甲方公司欠居間人報酬的欠條；追回應兌現的居間報酬并按該筆費用總額加收滯納金（______‰∕日）；按所欠居間報酬部分的二倍收取罰金；追索期間所產生的一切費用（含律師費、訴訟費、執行費、財產保全費、公證費、違約金、罰金、差旅費等）均由甲方承擔。

5.4居間服務成功完成后，在工程建設期間，若業主方、總包方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關，居間人不承擔任何責任，一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。

5.5本居間合同為不可撤消、不可更改的無條件保證兌現的見索即付憑證，與甲方其他相關義務不相抵觸，獨立執行，不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東而影響，具有永久法律效力。

　六、保密事項

6.1甲、乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密，包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等，也包括乙方對居間報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同內容，由泄密方承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。

6.2保密期為五年。

　七、合同終止

7.1本合同簽字生效后，本工程項目由第三方獲得，乙方未完成居間服務的，本合同自動終止。

7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決；如協商不成，雙方同意提交乙方所在地仲裁委員會仲裁或者當地法院提起訴訟解決。

　九、其他事項

9.1本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。

9.2本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。

9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破損等，均以另一方完好的合同為準。如有未盡事宜，雙方可通過協商，達成一致后簽訂書面協議予以補充，與本合同具有同等法律效力。

十、附件

10.1甲方“企業法人營業執照”、“組織機構代碼證”、“開戶許可證”、法定代表人身份證復印件，蓋甲方公章予以確認。

10.2乙方身份證復印件。

10.3授權委托書（如需）。

甲方法定代表人（簽字）：________________乙方法定代表人（簽字）：_________________

_________年____月____日 _________年____月____日

[12] 居間協議合同的

甲方(買方)，_________________

乙方(中介方)，_________________廣州地產代理公司

甲乙雙方經友好協商，對于_____年_____月_____日簽訂的房屋買賣合同(合同編號，_________________)對應的居間服務條款進行調整，達成一致意見，并簽訂本補充協議，

一、雙方同意咨詢及中介服務費采用分階段付費方式，_________________簽訂合同完成當日支付人民幣__元(￥元)，遞件過戶完成當日支付人民幣__元(￥元)，交樓完成當日支付人民幣__元(￥元)，取消有關違約金條款，如交易過程中中止交易，則甲方(買方)無需支付任何費用。乙方(中介方)應在十天內退回甲方(買方)已交的咨詢及中介服務費，甲方(買方)可酌情支付人民幣壹仟元(￥1000元)給乙方(中介方)。

二、如該房屋不能成功過戶到甲方(買方)的名下，則甲方(買方)無需支付任何費用。乙方(中介方)應在十天內退回甲方(買方)已交的咨詢及中介服務費，甲方(買方)可酌情支人民幣壹仟元(￥1000元)給乙方(中介方)。

三、如因政策變化或甲方(買方)未能成功辦理貸款，或非人為因素導致無法過戶的，或因交易過程中賣方違約而導致無法過戶，則甲方(買方)無需支付任何費用,乙方(中介方)應在十天內退回甲方(買方)已交的咨詢及中介服務費。

四、本協議為甲乙雙方簽訂的房屋買賣合同(合同編號，_________________)的補充協議，如本協議與合同存在不一致的地方，以本協議的約定為準。其它未盡事項按合同的約定執行。

五、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。自雙方負責人或其授權人簽署之日起生效。

甲方(買方)，_________________乙方(中介方)，_________________

聯系地址，_________________聯系地址，_________________

聯系電話，_________________聯系電話，_________________

日期，_________________日期，_________________

[13] 居間協議合同的

甲方（居間人）：

身份證號碼：（）

聯系電話：

乙方（委托人）：

聯系電話：

根據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方友好協商，就甲方為乙方提供居間服務，促成乙方獲得目標工程承包事宜，達成如下協議：

一、委托事項

1建設公司（以下稱“總承包單位”）擬將其（以下簡稱“該工程項目”）對外招標。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務，并使其獲得該工程項目的中標。

2、甲方接受乙方委托，負責就該工程項目，引薦乙方與總承包單位直接洽談，向乙方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成乙方與施工總承包單位簽訂該工程項目的勞務大清包施工合同。

3、本合同中“居間成功”是指乙方與總承包單位就該工程項目簽訂了勞務大清包施工合同。

二、甲方責任和義務

1、甲方應及時向乙方提供有關該工程項目的招標信息及有關招標文件，并積極配合乙方協調整個投標過程中的運作及信息溝通，全力配合乙方制定合理有效的投標文件，盡最大努力幫助乙方逐步入圍，直至最后中標，簽訂工程合同。

2、如果居間成功，甲方應在乙方保證施工質量、進度，并得到總承包單位簽字認可的前提下配合乙方從總承包單位收取工程款。

三、乙方責任和義務

1、乙方應按照總承包單位的要求，提供乙方作為投標人證明其具備承擔該工程項目

的能力，及符合國家或者招標文件對投標人資格條件規定的證明材料，包括但不限于資質證書、營業執照等相關資料；

2、如果居間成功，則由乙方全面履行和總承包單位所簽訂的勞務大清包施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利和義務，與甲方無關。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、居間報酬是指乙方按該工程項目的單個特定工程標段施工合同金額計算。

2、乙方應按該住宅工程的建筑面積（配套工程除外），以建筑面積每平米單價向甲支付保底居間報酬，即 100萬元。注：該費用包含第二居間人的報酬。

3、居間成功后，乙方應在其施工隊伍進場后1個月內向甲方支付保底居間報酬金額的 10萬元；乙方應在其承包全部工程出±0.000后1個月內向甲方支付保底居間報酬金額的 10萬元；乙方應在其承包工程全部主體封頂后在總承包按合同付款的前提下1個月內向甲方支付保底居間報酬金額的 30萬元；余額部分按前述規定待乙方與總承包單位竣工結算完畢取得全部工程款后1個月內全部結清。

4、乙方以現金或承兌支票的方式向甲方支付居間報酬。

五、居間費用的承擔

居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。無論甲方是否完成本合同所包含的委托事項，甲方全部承擔居間活動費用。

六、違約責任

居間成功后，如果乙方未按本合同第四條第 3 款的約定及時全額地向甲方支付居間報酬，則乙方除應立即全額付清該居間報酬外，還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。

七、爭議解決方式

本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，若協商不成，雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。

八、合同生效與終止

1、本合同自簽字簽署之日起生效，

2、如果至年月日，甲方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

3、如果因總承包單位原因導致該工程項目的終止，則本合同自動終止。

4、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

九、其他事項

1、甲方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、甲乙雙方附身份證復印件。

3、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

年月日

[14] 居間協議合同的

貼息方企業(甲方)：______________

居間人(乙方)：居間方代表_____________

第一條委托事項及具體要求：

根據《中華人民共和國民法典》居間合同之規定，乙方(居間方)受甲方委托，為甲方如實報告訂約機會與條件或為訂約提供媒介，促成甲方___________________________(公司名稱手工填寫，甲方視為接受、同意并合法。以下均同)合作的銀行與保險公司就協議存款合同的成立。如果甲方合作銀行接受并與之訂立協議存款合同的，甲方應當向居間人支付報酬，如果與甲方合作的銀行沒有在乙方提供的保險公司和資金方訂立合同，無需向居間人支付報酬。

第二條居間期限：

乙方提供的保險公司和資金方居間服務長期有效，甲方合作銀行或其他指定銀行的分階段和分次數協議存款，都視為乙方提供居間服務。甲方在與保險公司和資金方聯系時，不得越過乙方直接聯系，除非有乙方出具的書面同意函。

在本合同有效期內，甲方就乙方提供的保險公司和資金方不得與任何人或單位再次簽署本次協議存款的居間合同。隨著本合同約定的繼續進行的階段一直具有法律效力。

第三條居間報酬的計算方法及支付期限：

甲方根據其與合作銀行在本居間期限內訂立的協議存款_______億元人民幣合同，居間費用為存款額度的%(稅后)，合計應該支付給居間方的居間報酬為_______萬人民幣。在該合同規定的居間期限內未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。

甲方應當在保險公司協議存款資金到達甲方合作銀行當日，按照到款資金同比例支付居間方報酬。

第四條居間報酬的支付方式：

甲方在存款協議簽訂后，保險公司在合同規定期限內完成協議存款全部額度，甲方應按當日實際存款數目同比例同臺交割的方式支付居間費用。

甲方以現金轉賬形式分別轉入乙方指定的賬戶，轉賬費用由甲方承擔。

第五條合同解除的條件：

1.當事人就解除合同協商一致;

2.因不可抗力致使不能實現合同目的;